供电局服务大厅装修合同.docx

供电局服务大厅装修合同

合同目录

第一章总则

1.1合同主体

1.2合同标的

1.3合同签订地点和时间

第二章装修范围和工程内容

2.1装修范围

2.2工程内容

第三章工程质量和标准

3.1工程质量标准

3.2施工规范

3.3验收标准

第四章工程进度和工期

4.1工程进度计划

4.2工期要求

4.3工期延误的处理

第五章合同价格和支付方式

5.1合同价格

5.2支付方式

5.3进度付款

5.4竣工付款

第六章施工单位和供电局的责任

6.1施工单位的责任

6.2供电局的责任

第七章合同的变更和解除

7.1合同变更的条件

7.2合同解除的条件

第八章违约责任

8.1施工单位的违约责任

8.2供电局的违约责任

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.2仲裁或诉讼地点和法院

第十章合同的生效、终止和解除

10.1合同生效条件

10.2合同终止条件

10.3合同解除条件

第十一章必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3违约必威体育官网网址条款的后果

第十二章合同的转让

12.1合同转让的条件

12.2转让通知

第十三章其他条款

13.1不可抗力

13.2法律法规变化

13.3合同的补充和修改

第十四章附则

14.1合同的份数

14.2合同的生效日期

14.3合同的language

合同编号_________

第一章总则

1.1合同主体

1.2合同标的

1.2.1装修服务内容：

1.2.2装修服务地点：

1.3合同签订地点和时间

1.3.1合同签订地点：

1.3.2合同签订时间：

第二章装修范围和工程内容

2.1装修范围

2.1.1装修范围描述：

2.1.2装修范围限制：

2.2工程内容

2.2.1工程内容描述：

2.2.2工程内容不包括的项目：

第三章工程质量和标准

3.1工程质量标准

3.1.1工程质量标准描述：

3.1.2工程质量标准验收方式：

3.2施工规范

3.2.1施工规范要求：

3.2.2施工规范违反的后果：

3.3验收标准

3.3.1验收标准流程：

3.3.2验收标准不合格的处理方式：

第四章工程进度和工期

4.1工程进度计划

4.1.1工程进度计划时间表：

4.1.2工程进度计划调整方式：

4.2工期要求

4.2.1工期要求天数：

4.2.2工期延误的后果：

4.3工期延误的处理

4.3.1工期延误的责任归属：

4.3.2工期延误的赔偿方式：

第五章合同价格和支付方式

5.1合同价格

5.1.1合同价格总额：

5.1.2合同价格的调整方式：

5.2支付方式

5.2.1支付方式描述：

5.2.2支付方式的变更条件：

5.3进度付款

5.3.1进度付款的比例：

5.3.2进度付款的时限要求：

5.4竣工付款

5.4.1竣工付款的条件：

5.4.2竣工付款的时限要求：

第六章施工单位和供电局的责任

6.1施工单位的责任

6.1.1施工单位的质量责任：

6.1.2施工单位的安全责任：

6.2供电局的责任

6.2.1供电局的服务责任：

6.2.2供电局的配合责任：

第七章合同的变更和解除

7.1合同变更的条件

7.1.1合同变更的条件描述：

7.1.2合同变更的程序：

7.2合同解除的条件

7.2.1合同解除的条件描述：

7.2.2合同解除的程序：

第八章违约责任

8.1施工单位的违约责任

8.1.1施工单位违约的情形：

8.1.2施工单位违约的后果：

8.2供电局的违约责任

8.2.1供电局违约的情形：

8.2.2供电局违约的后果：

第九章争议解决

9.1争议解决方式

9.1.1争议解决方式选择：

9.1.2争议解决的地点和法院：

第十章合同的生效、终止和解除

10.1合同生效条件

10.1.1合同生效的条件：

10.1.2合同生效的证明文件：

10.2合同终止条件

10.2.1合同终止的条件：

10.2.2合同终止的程序：

10.3合同解除条件

10.3.1合同解除的条件：

10.3.2合同解除的程序：

第十一章必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.1.1必威体育官网网址信息范围：