(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(2024两篇) .pdfVIP

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)

（二）

陕西省建设工程施工合同范本（二）

第一章总则

第二条本合同是双方合作的依据，具有法律效力。双方应当严

格按照合同的约定履行各自的权利和义务，维护合同的实施。

第三条本合同适用于在陕西省范围内的建设工程施工合同。

第四条本合同的主要内容包括：工程项目的基本情况、工程造

价及支付方式、工程质量、工期、安全生产、合同的变更、解除和

违约责任等。

第五条本合同的附件是合同的组成部分，与主体合同具有同等

的法律效力。

第二章工程项目的基本情况

第六条业主应提供下列工程项目的基本情况：

1.工程的项目名称、地点和规划用途；

2.工程的建设规模和内容；

3.工程的设计图纸和施工图纸。

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)

第七条施工单位应根据业主提供的工程项目的基本情况，进行

详细的勘察和设计，并提交给业主。

第八条业主对施工单位提交的勘察和设计文件有权进行审查，

并提出修改或补充意见。

第九条施工单位接受业主的修改或补充意见后，应重新进行勘

察和设计，并再次提交给业主。

第十条业主在审核施工单位的勘察和设计文件后，应及时通知

施工单位，并签署确认文件。

第三章工程造价及支付方式

第十一条工程造价由业主和施工单位在工程项目的基本情况的

基础上，根据建设工程造价管理的有关规定进行协商确定。

1.按照完成工程综合进度，分批支付工程款；

2.工程完工后，进行结算。

第十三条施工单位应按照工程进度完成相应的工程节点，业主

应根据施工单位的完成情况及时支付相应的工程款。

第十四条在工程完工后，业主和施工单位应进行工程结算。结

算应本着公平、公正、公开的原则，按照有关规定进行。

第四章工程质量

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)

第十五条施工单位应按照国家和陕西省的相关标准和规范进行

施工。施工单位应确保工程质量符合设计要求、技术规范和验收标

准。

第十六条施工单位应组织专业技术人员对工程质量进行监督，

及时发现和解决工程质量问题。

第十七条业主有权对施工单位的工程质量进行监督和抽查，施

工单位应积极配合。

第五章工期

第十八条工期是合同的重要内容之一。施工单位应按照合同约

定的工期进行施工。

第十九条如果施工单位发现无法按照合同约定的工期完成工

程，应及时向业主提出变更工期的申请，并提供充分的理由和相关

材料。

第二十条业主在接到施工单位的变更工期的申请后，应及时进

行审查，并与施工单位商议确定最终的工期。

第二十一条在工程施工过程中，双方应加强沟通和合作，共同

努力保证工程按时完成。

第六章安全生产

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)

第二十二条施工单位应制定详细的安全生产措施，并按照国家

和陕西省的相关规定进行执行。

第二十三条业主有权对施工单位的安全生产措施进行检查和评

估，施工单位应积极配合。

第二十四条如果发生工程安全事故，施工单位应及时采取措施

进行抢救和处理，并向业主报告。

第七章合同的变更、解除和违约责任

第二十五条合同的变更应经双方协商一致，并由双方在书面上

签署变更协议。

第二十六条没有经过业主和施工单位协商一致、书面签订的变

更协议，不得视作合同的变更。

第二十七条如果施工单位未按照合同的要求履行义务，构成违

约行为，业主有权要求其承担违约责任，并保留采取其他法律手段

的权利。

第二十八条如果业主未按照合同的要求履行义务，构成违约行

为，施工单位有权要求其承担违约责任，并保留采取其他法律手段

的权利。

第八章争议解决

(完整)陕西省建设工程施工合同(范本)(两篇)

第二十九条在履行合同过程中发生争议，双方应通过友好协商

解决。如协商不成，可以依法向有关部门申请仲裁或者通过诉讼解

决。

第九章合同的履行

第三十条合同的履行应按照工程建设进度和