配电室施工合同6篇.docxVIP

配电室施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保配电室施工项目的顺利进行，特签订本合同协议。

一、工程概况

1.工程名称：配电室施工工程

2.工程地点：____________________

3.工程内容：配电室的土建、设备安装、调试及验收等

4.工程造价：______元人民币（大写：______元整）

二、工期要求

1.开工日期：______年______月______日

2.竣工日期：______年______月______日

3.工期延误：如因甲方原因造成工期延误，乙方有权提出合理延期要求；如因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求赔偿。

三、工程要求及标准

1.乙方应按照施工图纸、技术要求和施工规范进行施工，保证工程质量。

2.施工过程中，乙方应遵守安全施工规范，确保施工现场安全。

3.工程竣工后，乙方应提供完整的竣工资料及验收报告。

4.本工程质量标准按照《建筑工程施工质量验收统一标准》进行验收。

四、付款方式及结算

1.签订合同后，甲方支付乙方工程总造价的______%作为预付款。

2.工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总造价的______%。

3.工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的工程款项。

4.结算方式：本工程采用固定总价合同，最终结算以实际完成工程量为准。

五、材料设备供应

1.甲方负责提供施工图纸、设备材料及技术参数。

2.乙方负责采购设备材料，并确保质量符合要求。

3.乙方在施工过程中如发现材料设备不符合要求，应及时通知甲方，并共同协商解决。

六、保修与维护

1.工程竣工后，乙方提供一年的保修期。在保修期内，如发生质量问题，乙方负责免费维修。

2.保修期结束后，乙方提供有偿维护服务。具体事宜双方另行协商。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，并要求甲方支付违约金。

2.若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方承担违约责任。若因乙方原因导致工程延期，乙方应按日向甲方支付违约金。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方均不承担违约责任。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同附件与本合同具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：____________________（盖章）

法定代表人：____________________（签字）

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实守信的原则基础上，为确保配电室施工项目的顺利进行，特签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：配电室施工工程。

2.工程地点：_____________。

3.工程内容：包含配电室的土建、电气安装及调试等。

4.工程规模：本配电室为一座XXXXX平方米的建筑物，满足XXXXX需求。

二、工程期限

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款为人民币______元整（￥______元）。

2.支付方式：甲方应按以下阶段支付工程款：

（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价的XX%作为预付款；

（2）工程完成XX%后，甲方支付乙方工程总价的XX%；

（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的XX%。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方应在接到通知后的XX个工作日内组织验收。

3.若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。

五、工程