北京市商场装修合同样本.docx

北京市商场装修合同样本

合同目录

第一章总则

1.1合同主体

1.2合同目的

1.3合同签订地点和时间

第二章装修项目及范围

2.1装修面积

2.2装修部位

2.3装修风格及要求

第三章装修费用

3.1装修预算

3.2付款方式及进度

3.3装修费用变更

第四章装修设计

4.1设计方案提交

4.2设计方案修改与确认

4.3设计费用

第五章施工及验收

5.1施工单位及工期

5.2施工质量及标准

5.3验收程序及标准

第六章材料供应

6.1材料种类及品牌

6.2材料质量及标准

6.3材料供应时间及数量

第七章施工安全

7.1施工安全措施

7.2安全事故处理

7.3施工保险

第八章知识产权保护

8.1设计及施工图纸知识产权

8.2装修成果知识产权

8.3侵权责任

第九章违约责任

9.1甲方违约

9.2乙方违约

9.3违约赔偿

第十章争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁

10.3诉讼

第十一章合同的变更、解除与终止

11.1合同变更

11.2合同解除

11.3合同终止

第十二章必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约必威体育官网网址

第十三章其他条款

13.1不可抗力

13.2法律法规

13.3合同附件

第十四章合同的生效、修改与解除

14.1合同生效

14.2合同修改

14.3合同解除

合同编号：北京市商场装修合同样本

第一章总则

第一条款合同主体

甲方：北京市商场

乙方：_________（装修公司名称）

第二条款合同目的

本合同旨在明确双方在北京市商场装修工程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，达到甲方的装修要求和标准。

第三条款合同签订地点和时间

本合同于_________年____月____日，在北京市商场签订。

第二章装修项目及范围

第四条款装修面积

装修面积为北京市商场的_________平方米。

第五条款装修部位

装修部位包括：_________（具体装修部位）。

第六条款装修风格及要求

装修风格为：_________（装修风格）。

装修要求：_________（装修要求）。

第三章装修费用

第七条款装修预算

装修预算为人民币_________元。

第八条款付款方式及进度

付款方式：_________（付款方式）。

付款进度：_________（付款进度）。

第九条款装修费用变更

装修费用如有变更，需双方协商一致，并签订补充协议。

第四章装修设计

第十条款设计方案提交

乙方应在合同签订后____个工作日内，向甲方提交装修设计方案。

第十一条款设计方案修改与确认

甲方对乙方提交的设计方案有权提出修改意见，乙方应根据甲方意见进行修改。

第十二条款设计费用

设计费用为人民币_________元。

第五章施工及验收

第十三条款施工单位及工期

施工单位为：_________（施工单位名称）。

工期为：_________（工期）。

第十四条款施工质量及标准

施工质量应符合国家相关标准和甲方的要求。

第十五条款验收程序及标准

验收程序：_________（验收程序）。

验收标准：_________（验收标准）。

第六章材料供应

第十六条款材料种类及品牌

材料种类及品牌应符合甲方要求。

第十七条款材料质量及标准

材料质量应符合国家相关标准和甲方的要求。

第十八条款材料供应时间及数量

材料供应时间及数量应满足施工进度和需求。

第七章施工安全

第十九条款施工安全措施

乙方应制定并落实施工安全措施，确保施工安全。

第二十条安全事故处理

安全事故处理应按照相关法律法规和双方约定进行。

第二十一条施工保险

乙方应购买并持有施工保险，保障施工过程中的风险。

第八章知识产权保护

第二十二条款设计及施工图纸知识产权

设计及施工图纸的知识产权归乙方所有。

第二十三条款装修成果知识产权

装修成果的知识产权归甲方所有。

第二十四条款侵权责任

如发生侵权行为，侵权方应承担相应的法律责任。

第九章违约责任

第二十五条款甲方违约

甲方违约应承担相应的违约责任。

第二十六条款乙方违约

乙方违约应承担相应的违约责任。

第二十七条款违约赔偿

违约方应赔偿因违约给对方造成的损失。

第十章争议解决

第二十八条款争议解决方式

争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼解决。

第二十九条款仲裁

仲裁地点为：_________（仲裁地点）。

仲裁机构为：_________（仲裁机构）。

第三十条诉讼

诉讼地点为：_________（诉讼地点）。

诉讼法院为：_________（诉讼法院）。

第十一章合同的变更、解除与终止

第三十一条款合同变更

合同变更需双方协商一致，并签订补充协