建筑工程增补协议2024年版详例版.docx

建筑工程增补协议2024年版详例版A版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程预算

2.增补协议内容

2.1增补工程内容

2.2增补工程量

2.3增补工程时间表

2.4增补工程费用

3.合同价格

3.1增补工程总价格

3.2价格调整机制

3.3支付方式

3.4支付时间表

4.合同履行

4.1承包商责任

4.2发包人责任

4.3工程质量标准

4.4工程变更

5.合同期限

5.1增补工程完工日期

5.2延期条款

5.3提前完工奖励

5.4逾期完工处罚

6.违约责任

6.1承包商违约

6.2发包人违约

6.3违约赔偿

7.争议解决

7.1争议解决方式

7.2仲裁地点

7.3仲裁费用

8.合同的解除和终止

8.1合同解除的条件

8.2合同终止的条件

8.3解除和终止后的权益处理

9.必威体育官网网址条款

9.1必威体育官网网址信息

9.2必威体育官网网址期限

9.3泄露必威体育官网网址信息的后果

10.法律适用和争议解决

10.1适用法律

10.2争议解决方式

11.其他条款

11.1保险

11.2环境保护

11.3知识产权

11.4通知机制

12.附件

12.1工程图纸

12.2技术规范

12.3工程量清单

12.4其他相关文件

13.签字页

13.1承包商代表签字

13.2发包人代表签字

14.附件说明

14.1附件A：增补工程详细说明

14.2附件B：工程量清单及报价

14.3附件C：付款凭证

14.4附件D：工期延期申请表

14.5附件E：争议解决申请表

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1工程名称：建筑工程增补项目

1.2工程地点：地区

1.3工程规模：根据增补协议内容进行调整

1.4工程预算：增补工程的总预算为元，具体预算根据工程量清单进行调整。

第二条增补协议内容

2.1增补工程内容：根据实际需要，对原有工程进行增补，具体内容详见附件A。

2.2增补工程量：根据实际需要，对原有工程进行增补，具体工程量详见附件B。

2.3增补工程时间表：增补工程应按照附件B中的时间表进行，如有变更，需双方协商一致。

2.4增补工程费用：增补工程的总费用为元，具体费用根据工程量清单进行调整。

第三条合同价格

3.1增补工程总价格：增补工程的总价格为元，具体价格根据工程量清单进行调整。

3.2价格调整机制：如因市场行情变化等原因导致工程费用发生变动，双方可协商进行价格调整。

3.3支付方式：增补工程的支付方式为银行转账，具体支付方式见附件C。

3.4支付时间表：增补工程的支付时间表见附件C。

第四条合同履行

4.1承包商责任：承包商应按照增补协议的要求，完成增补工程，并保证工程质量达到附件A中的质量标准。

4.2发包人责任：发包人应按照支付时间表支付工程款项，并配合承包商完成增补工程。

4.3工程质量标准：增补工程的质量和工艺标准应符合国家相关法律法规、行业标准和附件A中的要求。

4.4工程变更：如增补工程内容发生变更，双方应协商一致，并按照变更后的工程量清单进行调整。

第五条合同期限

5.1增补工程完工日期：增补工程的完工日期为年月日。

5.2延期条款：如因特殊情况导致工程无法按期完成，双方可协商一致延期。

5.3提前完工奖励：如承包商提前完成增补工程，双方可协商一致给予提前完工奖励。

5.4逾期完工处罚：如承包商逾期完成增补工程，应按照附件D中的申请表进行申请，并按照约定承担逾期完工的处罚。

第六条违约责任

6.1承包商违约：如承包商未按照增补协议的要求完成工程，或工程质量未达到约定的标准，应承担违约责任，具体赔偿金额双方协商确定。

6.2发包人违约：如发包人未按照支付时间表支付工程款项，应承担违约责任，具体赔偿金额双方协商确定。

6.3违约赔偿：违约方应承担违约赔偿责任，赔偿金额包括但不限于实际损失、预期利益等。

第八条争议解决

8.1争议解决方式：如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁地点：如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点为合同签订地。

8.3仲裁费用：仲裁费用按照仲裁机构的规定由败诉方承担，双方另有约定的除外。

第九条合同的解除和终止

9.1合同解除的条件：在合同履行过程中，如发生不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商解除合同。

9.2合同终止的条件：增补工程完成后，合同即告终止。

9.3解除和终止后的权益处理：合同解除或终止后，双方应按照附件E中的申请表办理相关手续，妥善处理合同解除或终止后的权益问题。

第十条必威体育官网网址条款

10.1