担保人的保证书 .pdfVIP

担保人的保证书

致：：

鉴于（以下简称发包人）与（以下简称承包人）在项目中签订工程施

工合同（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履

行上述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的

上述工程的《履约保函》；承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履

约保函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。

《履约保函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为

本反担保保证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》

项下担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为

实现本反担保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼

费、仲裁费、财产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费

等）。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应

向你方支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5计算，并赔偿由

此给你方造成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承

包人履行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或

你方因履行上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约

金和其他损失得到清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同

意仍按前述约定相应延长本反担保保证书的有效期限。

（1）个人身份证复印件；

（3）个人财产清单及权属证明文件复印件；

（4）本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：

日期：年月日

贷款担保人保证书

阿坝县信用联社：

特此保证

保证人：

２０１２年月日

担保人保证书格式

担保人保证书格式：

担保人：____________性别：__________出生日期：_____________

工作单位：____________________职业：_______________________

与被担保人关系

_______________________________________________

我愿担任违反治安管理行为人(被担保

人)_____________________________的担保人，保证履行以下义务：

(一)保证被担保人：

1.在行政复议和行政诉讼中不得干扰证人作证、伪造证据或者串供;

2.不得逃避、拒绝或者阻碍处罚的执行。

(二)发现被担保人伪造证据、串供或者逃跑的，应当及时向公安机关

报告。

本人知晓、理解并愿意承担担保人的义务和相应的法律责任。

此致

(公安局印)

被担保人(签名)：_________

年月日

担保人(签名)：_________

年月日

担保人相关知识：

保证人承担保证责任：

第十二条：同一债务有两个以上保证人的，保证人应当按照保证合同

约定的保证份额，承担保证责任，没有约定保证份额的，保证人承担连带

责任，债权人可以要求任何一个保证人承担全部保证责任，保证人都负有

担保全部债权实现的义务。

第十七条：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保

证人承担保证责任的，为一般保证。

一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁，并就债务人财产

依法强制执行仍不能履行债务前，对债权人可以拒绝承担保证责任。

有下列情形之一的，保证人不得行使前款规定的权利：

（一）债务人住所变更，致使债权人要求其履行债务发生重大困难的

（二）人民法院受理债务人破产案件，中止执行程序的

（三）保证人以书面形式放弃前款规定的权利的。

第二十一条：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿

金和实现债权的费用。保证合同另有约定的，按照约定。

当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对

全部债务承担责任。

第二十二条：保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证

人在原保证担保的范围内继续承