建设工程施工承包垫资合同5篇.docx

建设工程施工承包垫资合同5篇

篇1

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

鉴于甲方与乙方在平等、自愿的基础上，就甲方所发包之建设工程项目施工承包事宜达成如下协议，双方共同遵守执行。其中，关于垫资事宜，特作如下约定：

一、工程概况

本工程位于_____________________，具体为新建工程。乙方负责按甲方提供的施工图纸及规范进行施工。

二、承包方式及范围

乙方采用包工包料的方式承包本工程的施工任务。承包范围包括但不限于基础工程、主体结构、装修工程等。

三、垫资条款

1.乙方同意为甲方垫资完成本工程的施工任务，具体垫资金额根据工程进度和甲方资金状况确定。

2.垫资期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付甲方使用之日止。

3.垫资利息：甲方应按照约定向乙方支付垫资利息，利率按照______%计算。利息支付方式及时间节点详见本合同附件。

4.若甲方未能按时支付工程款或垫资利息，乙方有权暂停施工，直至甲方履行付款义务。由此造成的损失由甲方承担。

四、工程款项支付

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程进度款，确保工程顺利进行。具体支付节点和金额按照合同附件执行。

2.工程竣工验收合格后，甲方应在一月内完成结算工作并支付全部工程款。

五、工程质量和工期要求

1.乙方应严格按照施工图纸、规范及甲方要求进行施工，确保工程质量达标。如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担全部责任。

2.乙方应确保工程按期完工。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

六、双方权利和义务

1.甲方有权监督乙方的施工过程，确保工程质量和工期符合约定。甲方有义务按时支付工程款及垫资利息。

2.乙方有权要求甲方按时支付工程款和垫资利息。乙方有义务按照合同约定完成施工任务，确保工程质量和工期达标。

3.双方应共同遵守相关法律法规和政策，维护建筑市场的良好秩序。

七、违约责任

1.若甲方未按时支付工程款或垫资利息，乙方有权要求甲方支付违约金并承担因此造成的损失。

2.若乙方未按照合同约定完成施工任务或造成工程质量问题，乙方应承担违约责任并赔偿甲方损失。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应及时沟通并协商解决。

八、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，双方应首先协商解决；协商不成的，可提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉。

九、其他条款

1.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

鉴于甲乙双方就甲方所发包之建设工程项目施工承包事宜在平等、自愿的基础上达成协议，为明确双方的权利和义务，特订立本合同并共同遵守执行：

篇2

甲方（发包方）：_________________________

乙方（承包方）：_________________________

鉴于甲方需要建设一项工程，乙方具备相应的施工能力和资质，双方经过友好协商，达成如下建设工程施工承包垫资合同：

一、工程概况

本工程位于____________，工程内容包括但不限于__________。承包方式为包工包料方式。乙方应按照甲方提供的施工图纸及施工要求进行施工，确保工程质量符合相关标准。

二、垫资条款

1.垫资内容：乙方同意为甲方垫资完成本工程的施工，包括人工费、材料费及其他相关费用。

2.垫资额度：乙方垫资额度不超过工程总造价的百分之______（_____%）。具体垫资额度根据工程进度和甲方需求确定。

3.垫资期限：垫资期限为工程开工之日起至工程竣工验收合格后的______个月内。

4.利息约定：垫资期间，乙方不向甲方收取利息。但若超出垫资期限，甲方应按照银行同期贷款利率向乙方支付垫资利息。

三、工程进度与付款

1.工程进度：乙方应按照双方约定的工程进度进行施工，确保工程按期完成。

2.付款方式：工程竣工验收合格后，甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。若甲方未能按时付款，应按照相关法律规定承担违约责任。

四、质量与保修

1.工程质量：乙方应确保工程施工质量符合国家相关标准及甲方要求。若因乙方原