【项目管理】宿吉南 教材精讲班课件 66-第9章-9.3.2-FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理（二）.pptx

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理7）不可预见和例外事件（1）不可预见。所谓不可预见，是指一个有经验的承包商在基准日期前不能合理预见。不可预见的物质条件是指承包商在现场施工期间遇到的自然物质条件、自然或人为的物质障碍、污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件及其影响。如果承包商发现此类物质条件，承包商应尽快通知工程师并说明其认为是不可预见的理由。承包商仍应采用适用于此物质条件下的合理措施继续施工，并应遵守工程师给予的任何指示。如果承包商因此导致工期延误或费用增加，则有权提出工期和费用（但不包括利润）索赔。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理（2）例外事件。例外事件是指同时满足以下条件的某种事件或情况：①一方无法控制的；②该方在签订合同前，不能对之进行合理预防的；③发生后，该方不能合理避免或克服的；④不能主要归因于另一方的。如战争，政变，恐怖活动，罢工，地震、海啸、周风、台风等自然灾害。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理如果受影响的一方因例外事件的阻碍无法履行合同义务，则应向另一方发出该例外事件的通知并说明情况，该通知应在受影响方意识或应当意识到例外事件后的14天内发出。而后，受影响方应自该例外事件阻碍履行义务之日起，免除其履行受到阻碍的义务。如果另一方在14天的期限后收到该通知，受影响方应仅从另一方收到通知之日起，免除其履行受到阻碍的义务。如果承包商是受影响方，当其因按照规定发出通知的例外事件而招致工期延误和费用增加时，承包商有权向业主提出工期和费用索赔。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理8）工程接收（1）工程和分项工程接收。承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请签发接收证书的通知。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理当工程达到下列条件时，业主应接收工程：①工程已根据合同完成，并通过了竣工试验；②工程师对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知；③工程师对承包商根据合同提交的运行与维护手册没有给出反对通知；④承包商已完成了合同规定的对业主方人员的培训iI；⑤根据合同已签发或视为已签发了接收证书。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理如果工程师在收到承包商申请通知后的28天内既未签发接收证书、也未拒绝承包商的申请，若工程已满足上述前4个条件，则应视为该工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工，且视为接收证书已经签发。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理9）缺陷责任管理如果因为某项缺陷达到使工程或主要永久设备不能按原定目的使用的程度，业主有权对其缺陷通知期限提出一个延长期，但缺陷通知期满后的延长不得超过2年。履约证书应由工程师在最后一个缺陷通知期限期满后28天内签发，或在承包商提供所有承包商文件、完成所有工程的施工和试验（包括修补缺陷）后立即签发。只有履约证书才应被视为对工程的认可。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理10）承包商投保（1）工程保险和货物保险。（1）工程保险和货物保险。承包商应从开工日期至工程接收证书签发日期期间，以业主和承包商的共同名义对工程和承包商文件（包括工程所使用的材料和永久设备）投保，保险金额为其全部重置价值，以及上述重置价值增加15%的附加金额（作为修复损失的额外费用），用以补偿在签发工程接收证书之前发生保险理赔事件所造成的损失。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理（2）人身伤害和财产损害保险。承包商应以业主和承包商的共同名义，对因履行合同而产生的以及在签发履约证书之前发生的任何人员的死亡或伤害、任何财产（工程除外）的损失或损害等责任投保，因例外事件导致的损失或损害除外。该保险应自承包商开始在现场实施该工作前直到签发履约证书时保持有效。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理12）争端和仲裁（1）争端避免/裁决。合同履行过程中发生的索赔等争端应按照约定由争端避免/裁决委员会（DAAB）裁决。合同双方应在承包商收到中标函后28天内或规定的日期内联合任命DAAB的成员，并各付一半酬金。DAAB由具备资格的一人或三人组成，DAAB成员可在日常参与处理合同双方潜在问题及分歧，及早化解争端。

9.3.2FIDIC施工合同和设计-采购-施工（EPC）合同管理如果合同双方发生争端，任一方可将争端事项提交DAAB决定。DAAB应在收到提交后84天内或商定的期限内做出决定。该决定对双方具有约束力，除非并直到该决