建设工程施工合同补充协议7篇.docx

建设工程施工合同补充协议7篇

篇1

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

鉴于甲乙双方就建设工程施工合同达成共同意愿，现根据原合同相关条款，经双方友好协商，就有关事项达成如下补充协议：

一、协议背景

双方本着公平、公正、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，对原建设工程施工合同中的未尽事宜进行补充和完善。

二、工程概况

本补充协议涉及的建设工程为____________工程，具体内容包括但不限于建筑、装饰、水电安装等工程内容。工程地点位于_____________。

三、工期调整及顺延条款

根据实际情况，双方同意在原合同基础上对工期进行适当调整。如遇下列情形，工期可相应顺延：

1.不可抗力因素导致停工；

2.甲方同意顺延的其他合理事由。

四、工程价款调整及支付方式

1.工程价款调整：根据工程实际情况，双方同意对原合同中的工程价款进行合理调整。具体调整方案详见附件。

2.支付方式：除原合同约定的支付方式外，增加以下支付方式：

（1）工程进度款支付：根据工程实际进度，甲方按约定比例支付工程进度款；

（2）竣工验收合格后，支付至合同总价的95%；

（3）剩余5%作为工程质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性支付。

五、工程质量及验收标准

双方严格按照国家相关工程质量验收规范进行施工和验收。补充以下质量要求和验收标准：

1.乙方需确保施工过程中所使用的材料符合国家标准；

2.工程质量保修期限按照国家有关规定执行；

3.验收标准除原合同约定的标准外，还需符合现行国家相关规范及标准。

六、安全施工及文明施工要求

乙方应严格遵守安全施工和文明施工的相关规定，确保施工现场安全、整洁。具体约定如下：

1.乙方负责施工现场的安全防护和管理工作；

2.乙方应建立健全安全生产责任制，确保施工人员的安全；

3.施工现场应符合文明施工要求，保持整洁有序。

七、违约责任及争议解决方式

1.双方应严格遵守本补充协议的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任；

2.若因本补充协议引起的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、其他条款

1.本补充协议为原建设工程施工合同的组成部分，与原合同具有同等法律效力；

2.本补充协议未尽事宜，由双方另行协商解决；

3.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：____________________ 乙方（盖章）：____________________

法定代表人（签字）：____________________ 法定代表人（签字）：____________________

日期：____年__月__日 日期：____年__月__日

篇2

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

鉴于甲乙双方已经签署的主合同《建设工程施工合同》，为明确双方在施工过程中的权利和义务，补充相关细节，经友好协商，特签订本协议作为主合同的补充。

一、工程概况

工程名称：___________________

工程地点：___________________

工程内容：___________________

二、工程变更及调整

1.双方确认施工过程中可能发生的工程变更和调整，包括但不限于工程量增减、设计变更等情形。所有变更和调整需经甲方书面确认后实施。

2.若因工程变更或调整导致合同价款变化的，双方应根据实际情况调整合同价款，并签订书面补充协议。

三、工期调整及延误处理

1.施工过程中如遇不可抗力因素导致工期延误的，乙方应及时通知甲方，并提供相关证明材料。经甲方确认后，可顺延工期。

2.非因不可抗力因素导致工期延误的，乙方应承担违约责任，并支付违约金。

四、工程质量与验收

1.乙方应严格按照国家相关施工规范和要求进行施工，确保工程质量。

2.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。验收合格的，双方签署验收合格证书。验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改直至验收合格。

五、合同价款及支付方式

1.本补充协议所涉及合同价款的调整、变更等情形，均应以书面形式确定。

2.支付