2024年监理工程师《（交通运输）建设工程监理案例分析》考试题库大全（含真题、典型题等）.doc

2024年监理工程师《(交通运输)建设工程监理案例分析》

考试题库大全(含真题、典型题等)

简答题

1.某市投资修建一公路建设项目，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2006年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙单位2006年11月5日才提交了投标保证金。2006年11月3日由该市招标管理办公室主持，举行了公开开标。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前交工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，该协议规定了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。施工过程中发生了混凝土工程质量事故，经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工拆模过早，混凝土强度不足造成。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失35万元。质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标文件中的承诺不符，不具备履约能力，又不可能保证提前交工为由，提出解除合同。甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意解除合同。建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定解除合同，甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。【问题】2.上述质量事故发生后，在事故调查前，总监理工程师应做哪些工作?

答案：2.总监理工程师应做的工作有：(1)签发《工程暂停令》,指令承包单位停止相关部位及下道工序施工；(2)要求承包单位采取必要的措施，防止事

故扩大，并保护现场；(3)要求承包单位立即书面上报有关主管单位；(4)要求承包单位在规定时间内写出书面报告。

2.某工程，建设单位委托具有相应资质的监理单位承担施工招标代理和施工阶段监理任务，拟通过公开招标方式分别选择建安工程施工、装修工程设计和装修工程施工单位。在工程实施过程中，发生如下事件：事件1、监理单位编制建安工程施工招标文件时，建设单位提出投资人资格必须满足以下要求：(1)获得过国家级工程质量奖项(2)在项目所在地行政辖区内进行了工商注册登记(3)拥有国有股份(4)取得安全生产许可证。事件2、建安工程施工单位与建设单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订合同后，在施工中突遇合同中约定属于不可抗力的事件，造成经济损失(见表2-1)和工地全面停工15天。由于合同双方均未投保，建安工程施工单位在合同约定的有效期内，向项目监理机构提出了费用补偿和工程延期申请。事件3、施工过程中，总监理工程师发现施工单位刚开始采用的一项新工艺，未向项目监理机构报审。事件4、在施工时，装修工程施工单位发现图纸错误，导致装修工程局部无法正常进行，虽然不会影响总工期，但造成了工人窝工等损失。装修工程施工单位向项目监理机构提出变更设计和费用索赔申请。【问题】2、事件2中，发生的经济损失分别由谁承担?建安工程施工单位总共可获得

费用补偿为多少?工程延期要求是否成立?

序号

项目

金额(元)

1

建安工程施工单位采购的已运至现场待安装的设备修理费

5.0

2

现场施工人员受伤医疗补偿费

2.0

3

已通过工程验收的供水管爆裂修复费

0.5

4

建设单位采购的已运至现场的水泥损失费

3.5

5

建安工程施工单位配备的停电时用于应急施工的发电机修复费

0.2

6

停工期间施工作业人员窝工费

8.0

7

停工期间必要的留守管理人员工资

1.5

8

现场清理费

0.3

合计

21.0

答案：2、(1)建设单位承担的经济损失：①.待安装的设备修理费；②.供水管爆裂修复费；③.水泥损失费；④.留守管理人员工资；⑤.现场清理费；施工单位承担的经济损失为：①现场施工人员受伤医疗补偿费；②应急发电机修复费；③施工作业人员窝工费；(2)费用补偿总额：5+0.5+1.5+0.3=7.3(万元);

(3)工程延期要求成立。

3.中标监理单位与建设单位按照《建设工程监理合同(示范文本)》签订了监理合同，合同履行过程中，合同双方就以下四项工作是否可作为附加工作进行了协商：①工程建设过程中外部关系协调②施工起重机械安全性检测③施工合同争议处理④竣工结算审查【问题】分别指出事件中四项工作是否可作为附加工作?说明理由。

答案：①可以作为附加工作理由：根据相关法律法规规定，①是建设单位的工作，属于监理工作范围外的工作可以作为附加工作②可以作为附加工作理由：根据相关法律法规规定，②是使用单位的工作，监理单位为监督单位参与验收，不承担

施工起重机械安全性检测。③④不可以作为附加工作理由：根据相关法律法规规定，③④是监理正常工作范围。

4.某高速公路施工项目，招标人根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年