反担保申请书12篇 .pdfVIP

反担保申请书12篇

反担保申请书1

致：____x

鉴于__x以下简称发包人__x与__x以下简称承包人__x在项目中签订工程施

工合同__x包括补充合同，下同__x;发包人与承包人约定，为保证承包人履行上

述施工合同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的

《履约保函》;承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保

函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保

函》__x以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函__x为本反担保保

证书的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下

担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担

保保证书所载明的权利而支付的全部费用__x包括但不限于诉讼费、仲裁费、财

产保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等__x。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担

保证责任时，由我本人代为赔偿;或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条

件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责

任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上

述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方

支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造

成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履

行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行

上述《履约保函》项下的保证责任而承担的全部赔偿金、违约金和其他损失得到

清偿之日止。若你方延长《履约保函》期限，我本人同意仍按前述约定相应延长

本反担保保证书的有效期限。

六、、本反担保保证书的附件包括我本人提交的以下资料，我本人保证所提

交的资料是真实、合法、有效的，并承担相应法律责任：

1、个人身份证复印件;

2、个人基本情况，包括家庭住址、家庭主要成员、__x及其他;

3、个人财产清单及权属证明文件复印件;

4、本人配偶关于保证债务为夫妻共同债务的声明。

七、因本保函纠纷提起诉讼的，由你方所在地人民法院管辖。

保证人：__x

日期：__月__日

反担保申请书2

致：

鉴于（以下简称发包人）与（以下简称承包人）在项目中签订工程施工合同

（包括补充合同，下同）；发包人与承包人约定，为保证承包人履行上述施工合

同规定的承包人义务，承包人须向发包人提交由你方出具的上述工程的《履约保

函》；承包人已向你方申请《履约保函》。

我以我本人的信用和全部财产为承包人向贵司提供在贵公司开具《履约保

函》的反担保，并向你方作出如下保证：

一、我本人的保证方式为无条件的不可撤销的无限连带责任保证。《履约保

函》（以发包人最终接受的保函为准，包括续保延期的保函）为本反担保保证书

的主合同，《履约保函》无效，本反担保保证书依旧有效。

二、我本人的保证责任范围包括，发包人要求你方承担的《履约保函》项下

担保金额的本金、利息、罚息、补偿金、违约金、赔偿金以及你方为实现本反担

保保证书所载明的权利而支付的全部费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产

保全费、执行费、评估费、拍卖费、律师费、差旅费等）。

三、我本人履行保证责任的方式：若因承包人违约，在发包人要求你方承担

保证责任时，由我本人代为赔偿；或在你方先行承担赔偿责任后，由我本人无条

件地承担对你方的赔偿责任。当你方凭本反担保书和发包人要求你方承担保证责

任的通知或你方已先行赔付的凭据等要求我本人承担责任时，我本人将在收到上

述资料之日起5日内无条件地履行上述保证责任。

四、若我本人不能在第三条所述期间内履行保证责任和清偿义务，应向你方

支付逾期违约金，每日的违约金按照欠款金额的5‰计算，并赔偿由此给你方造

成的损失。

五、本反担保保证书的有效期间自本反担保保证书签发之日起，至承包人履

行完毕上述施工合同规定的义务从而解除了你方的保证责任之日或你方因履行

上