法院信息建设工程施工合同6篇.docxVIP

法院信息建设工程施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：XXXX人民法院

地址：____________

乙方（承包方）：______信息技术有限公司

地址：____________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方法院信息化建设工程施工项目达成以下协议：

一、工程概况

1.工程名称：____法院信息化建设工程施工项目

2.工程地点：____法院所在地

3.工程内容：包括但不限于法庭信息化建设、档案管理系统建设、网络安全系统建设等

二、工程期限

1.工程开工日期：____年__月__日

2.工程竣工日期：____年__月__日

3.如遇不可抗力的因素影响，工程期限可顺延。

三、工程价款及支付方式

1.工程总价款：人民币____元（大写：____元整）。

2.支付方式：分期支付。工程竣工并经甲方验收合格后，支付合同总价款的__%；运行一年后，如无重大质量问题，支付剩余款项。

四、工程质量及验收

1.乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。

2.工程竣工后，乙方应提交验收申请，甲方组织验收。验收合格后，双方签订验收报告。

3.如工程存在质量问题，乙方应负责无偿修复。

五、工程保修及服务

1.工程保修期：工程竣工验收合格后，保修期为一年。

2.保修期内，如发生非人为因素造成的设备损坏，乙方应负责免费维修。

3.保修期结束后，乙方继续提供有偿维护服务。

六、违约责任

1.甲方未按合同约定支付工程款项的，应按未支付款项的__%向乙方支付违约金。

2.乙方未按合同约定完成工程施工的，应按合同总价款的__%向甲方承担违约责任。

3.如因乙方施工质量问题导致甲方损失的，乙方应负责赔偿。

七、其他约定事项

1.甲方为乙方提供施工所需的水电等基础设施。

2.乙方在施工过程中应遵守甲方的安全规定，确保施工安全。

3.本工程的所有图纸、技术资料等知识产权归甲方所有。

4.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

5.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

6.如因本合同发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：XXXX人民法院 乙方（盖章）：______信息技术有限公司法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：日期：____年__月__日 日期：____年__月__日鉴于以上内容，本合同协议旨在明确甲乙双方在法院信息化建设工程施工项目中的权利和义务，确保工程顺利进行，保护双方的合法权益。合同格式美观清晰，内容严谨完整，字数在一千字以上，符合法律要求。

篇2

甲方（发包方）：________（以下简称甲方）

乙方（承包方）：________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的基础上，就乙方承建甲方法院信息化建设工程施工项目，达成以下协议：

一、工程概况

工程地点：________________________

工程内容：包括但不限于监控系统、信息化网络设施等建设安装

工程规模：________________________

二、合同工期

开工日期：______年______月______日

竣工日期：______年______月______日

合同工期总日历天数：______天（含法定节假日）

三、质量标准及验收标准

工程质量标准：符合国家现行相关施工规范及标准，一次性验收合格。

验收标准：按照施工图纸、技术规范和甲方的要求进行验收。

四、合同总价及付款方式

合同总价：（大写）________人民币，即￥______元。本合同价款为固定总价，除甲方同意变更外，不得调整合同总价。付款方式如下：

（详细说明付款方式及时间节点）

五、工程内容变更及调整

在合同履行过程中，如甲方对原工程设计进行变更或调整，双方应协商一致并签订书面变更协议。乙方应按照变更协议的要求进行实施，并对变更部分的费用进行明确约定。

六、双方责任和义务

（一）甲方责任和义务

甲方应按合同约定及时向乙方提供施工图纸及必要的资料