2024年度标准土方工程分包协议模板版.docx

2024年度标准土方工程分包协议模板版A版

本合同目录一览

第一条：协议概述

1.1：协议类型

1.2：协议双方

1.3：工程概述

第二条：工程范围与要求

2.1：工程范围

2.2：工程要求

2.3：工程时间表

第三条：分包商责任

3.1：施工质量

3.2：施工安全

3.3：材料与设备

第四条：业主责任

4.1：支付条款

4.2：工程变更

4.3：工期延长

第五条：合同价格

5.1：合同总价

5.2：价格调整

5.3：支付进度

第六条：合同履行

6.1：分包商的施工

6.2：业主的监督与检查

6.3：违约处理

第七条：变更与解除

7.1：变更条件

7.2：解除条件

7.3：变更与解除的程序

第八条：争议解决

8.1：争议解决方式

8.2：仲裁地点与机构

8.3：诉讼管辖

第九条：违约责任

9.1：分包商的违约

9.2：业主的违约

9.3：违约赔偿

第十条：不可抗力

10.1：不可抗力的定义

10.2：不可抗力的处理

10.3：不可抗力导致的合同解除

第十一条：必威体育官网网址条款

11.1：必威体育官网网址信息的内容

11.2：必威体育官网网址信息的披露限制

11.3：违反必威体育官网网址条款的后果

第十二条：法律适用与争议解决

12.1：适用法律

12.2：争议解决方式

12.3：仲裁或诉讼的适用

第十三条：合同的生效、修改与终止

13.1：合同的生效条件

13.2：合同的修改

13.3：合同的终止

第十四条：其他条款

14.1：合同附件

14.2：补充协议

14.3：合同的语言版本

第一部分：合同如下：

第一条：协议概述

1.1：协议类型

1.2：协议双方

甲方：具名业主或其合法代表

乙方：具名分包商或其合法代表

1.3：工程概述

工程名称：[工程名称]

工程地点：[工程地点]

工程内容：包括但不限于土方挖掘、运输、填筑、排水等相关工作。

第二条：工程范围与要求

2.1：工程范围

乙方应按照甲方的要求，完成工程名称中所述的土方工程。

2.2：工程要求

乙方必须按照甲方的施工图纸、规范和标准进行施工，确保工程质量符合要求。

2.3：工程时间表

乙方应按照甲方提供的工程时间表进行施工，如有变更，需提前通知甲方并征得同意。

第三条：分包商责任

3.1：施工质量

乙方应保证施工过程中的工程质量，确保工程安全、可靠、稳定。

3.2：施工安全

乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。

3.3：材料与设备

乙方应提供施工所需的材料和设备，并保证其质量符合工程要求。

第四条：业主责任

4.1：支付条款

甲方应按照双方约定的支付条款，按时支付乙方的工程款项。

4.2：工程变更

如甲方提出工程变更，需与乙方协商一致，并按照变更后的工程量进行相应的费用调整。

4.3：工期延长

如因甲方原因导致工期延长，甲方应承担由此产生的额外费用。

第五条：合同价格

5.1：合同总价

本合同的工程总价为[合同总价]，币种为[币种]。

5.2：价格调整

如因市场行情变化等原因导致材料价格上涨，双方可协商进行价格调整。

5.3：支付进度

甲方应按照双方约定的支付进度，按时支付乙方的工程款项。

第六条：合同履行

6.1：分包商的施工

乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，确保工程质量。

6.2：业主的监督与检查

甲方有权对乙方施工过程进行监督与检查，以确保工程质量符合要求。

6.3：违约处理

如乙方未能按照约定完成施工任务，甲方有权按照合同约定追究乙方的违约责任。

第八条：变更与解除

8.1：变更条件

在任何时间点，如果甲方提出变更工程范围、工程量或其他重要工程条件的要求，双方应立即进行协商，并签订书面变更协议。

8.2：解除条件

2.1双方协商一致；

2.2乙方严重违约，甲方有权解除合同；

2.3不可抗力事件导致合同无法履行。

8.3：变更与解除的程序

任何变更或解除合同的行为，必须经过双方签署书面协议，并按照约定程序进行。

第九条：争议解决

9.1：争议解决方式

双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；如果协商不成，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

9.2：仲裁地点与机构

如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点应为甲方所在地，仲裁机构为[具体仲裁机构名称]。

9.3：诉讼管辖

如选择诉讼解决争议，双方同意接受甲方所在地人民法院的管辖。

第十条：违约责任

10.1：分包商的违约

如果乙方未能按照合同约定完成施工任务，或施工质量不符合要求，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失、延误的工程款项等。

10.2：业主的违约

如果甲方未能按照合同约定支付工程款项，或提出不合理变更导致乙方损失，甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，违约金为[违约金金额]%。

10.3：违约赔偿

任何一方违约，应向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的直接经济损失。

第十一条