2024《建设工程招投标与合同管理实务》.docxVIP

?合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

第一条工程范围与内容

1.1乙方应按照甲方的要求，完成工程的施工任务，并保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。

1.2工程的具体范围与内容详见附件一。

第二条合同价格与支付

2.1双方同意，本合同的合同价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。

2.2甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。具体付款方式与节点详见附件二。

第三条工期

3.1双方同意，工程的工期为____个月，自乙方入场施工之日起算。

3.2乙方应按照约定的工期完成工程的施工任务。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。

第四条质量与标准

4.1乙方应按照国家和行业的相关法律法规、标准及设计文件要求，保证工程的施工质量。

4.2工程验收合格后，乙方应承担一定的质保期责任。质保期的具体期限及保修内容详见附件三。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿给对方造成的损失。

5.2违约金的计算方式为：违约方应支付的违约金=违约行为涉及的合同金额×违约比例。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：____年____月____日

注意事项：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家相关法律法规，确保合同的合法性。

解决办法：在合同中明确双方应遵守的法律法规，并在签订合核实双方是否符合相关法律要求。

2.明确合同中的工程范围与内容，确保双方对工程的理解和执行一致。

解决办法：详细描述工程的具体范围和内容，并在合同附件中提供详细的设计文件和施工图纸。

3.合同价格与支付条款应明确，确保双方的权益得到保障。

解决办法：详细规定合同价格、付款节点和比例，并提供支付凭证。

4.工期应明确，并在合同中约定违约责任。

解决办法：约定明确的工期，并在合同中规定违约责任及违约金的计算方式。

5.保证工程质量，明确质量标准和相关保修责任。

解决办法：约定工程质量应符合的国家和行业标准，并在附件中详细说明保修期限和内容。

6.合同中应明确双方的违约责任，以便在出现争议时有所依据。

解决办法：详细规定违约行为和违约金的计算方式，确保合同的可执行性。

7.合同中应明确争议解决的方式，以减少合同履行过程中的不确定性。

解决办法：约定争议解决的途径，如友好协商或向法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.建设工程：指土木工程、建筑工程、线路管道工程、设备安装工程等固定资产投资项目。

2.招投标：指采用公开招标或邀请招标的方式，选择工程项目的施工单位或供应商。

3.合同价款：指双方约定的工程总价款，包括工程成本、利润及税费等。

4.工期：指工程从入场施工到竣工交付的总时间。

5.质量保修期：指工程验收合格后，乙方对工程进行的保修期限。

6.违约金：指一方违约时，应向守约方支付的违约赔偿金。

7.争议解决：指在合同履行过程中，双方发生分歧时，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决纠纷的过程。

应用场合：

1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。

2.适用于通过招投标方式选定的施工单位与建设单位之间的合同签订。

3.适用于明确工程范围、价格、工期、质量标准、违约责任等方面的合同管理。

补充条款：

1.特殊材料或设备采购：如工程中需要特殊材料或设备，双方可补充条款中约定采购方式、价格和质量标准等。

2.不可抗力：双方可补充条款中约定不可抗力的定义、责任分配及处理方式。

3.工程变更：如工程在实施过程中发生变更，双方可补充条款中约定变更程序、价格调整和工期调整等。

4.知识产权：双方可补充条款中约定工程中所涉及知识产权的使用、保护及归属等事项。

5.必威体育官网网址条款：双方可补充条款中约定合同履行过程中的商业秘密、技术秘密等必威体育官网网址事项。

附件列表：

1.附件一：工程范围与内容详细描述、设计文件和施工图纸。

2.附件二：合同价格明细、付款节点和比例、支付凭证等。

3.附件三：工程质量标准、质量保修期限和保修内容等。

4.附件四：特殊材料或设备采购清单、技术参数和质量要求等。

5.附件五：不可抗力事件确认书、处理方案等。

6.附件六：工程变更协议、价格调整和工期调整等。

7.附件七：知识产权许可使用协议、必威体育官网网址协议等。