2024年度电力项目承包协议样本版.docx

2024年度电力项目承包协议样本版A版

本合同目录一览

1.合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

1.3合同关键词解释

2.合同范围及内容

2.1工程概述

2.2工程地点

2.3工程时间

3.合同价格及支付

3.1合同总价

3.2支付方式

3.3支付时间表

4.承包商责任及义务

4.1工程设计

4.2设备供应

4.3施工质量

4.4工程进度

5.发包人责任及义务

5.1场地准备

5.2许可及审批

5.3协助施工

5.4工程验收

6.违约责任

6.1承包商违约

6.2发包人违约

7.争议解决

7.1协商解决

7.2调解解决

7.3仲裁解决

7.4法律途径

8.合同的变更和解除

8.1合同变更

8.2合同解除

9.合同的终止

9.1合同终止条件

9.2合同终止后果

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息

10.2必威体育官网网址期限

10.3例外情况

11.法律适用及争议解决

11.1法律适用

11.2争议解决

12.其他条款

12.1合同附件

12.2补充协议

12.3合同修改

13.合同的生效、修改和终止

13.1合同生效条件

13.2合同修改

13.3合同终止

14.合同的签署

14.1签署日期

14.2签署地点

14.3签署人

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1合同双方

1.2合同标的

本合同的标的为：_______（项目名称）。

1.3合同关键词解释

（此处列出合同中出现的关键词及其定义，例如：“工程”，指本合同项下的电力项目。）

第二条合同范围及内容

2.1工程概述

工程概述：_______（简要描述工程性质、规模、主要内容等）。

2.2工程地点

工程地点：_______（具体到街道、门牌号码的工程所在地）。

2.3工程时间

工程开工日期：_______；

工程竣工日期：_______。

第三条合同价格及支付

3.1合同总价

本合同总价为人名币_______元整（大写：_______________________元整）。

3.2支付方式

支付方式为：_______（银行转账、现金等）。

3.3支付时间表

支付时间表如下：

（此处列出分期支付的时间、金额等详细信息。）

第四条承包商责任及义务

4.1工程设计

承包商负责完成本合同项下的工程设计，并按照约定时间提交设计文件。

4.2设备供应

承包商负责提供本合同项下的设备，并保证设备质量符合国家相关标准。

4.3施工质量

承包商应按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量达到约定的标准。

4.4工程进度

承包商应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。

第五条发包人责任及义务

5.1场地准备

发包人应在本合同约定的时间内，完成施工场地的准备工作。

5.2许可及审批

发包人负责办理本合同项下工程的各项许可和审批手续。

5.3协助施工

发包人应为本合同项下的工程施工提供必要的协助，包括但不限于交通、通讯、住宿等。

5.4工程验收

发包人应按照约定时间组织工程验收，验收合格后支付合同尾款。

第六条违约责任

6.1承包商违约

如承包商未能按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，具体包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿发包人因此遭受的损失。

6.2发包人违约

如发包人未能按照本合同约定履行义务，应承担违约责任，具体包括但不限于：

（1）支付违约金；

（2）赔偿承包商因此遭受的损失。

第八条争议解决

7.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中发生的任何争议。

7.2调解解决

如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院申请调解。

7.3仲裁解决

如调解不成，争议应提交至合同签订地仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

7.4法律途径

如仲裁无法解决争议，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同的变更和解除

8.1合同变更

任何一方如需变更合同约定的内容，应提前书面通知对方，并经双方协商一致。

8.2合同解除

在合同履行过程中，如因不可抗力导致合同无法履行，双方均可解除合同。

第十条合同的终止

9.1合同终止条件

本合同在下列条件全部满足时终止：

（1）合同约定的工程全部完成；

（2）发包人支付完毕全部合同价款；

（3）合同约定的质保期结束。

9.2合同终止后果

合同终止后，承包商应按照合同约定对工程进行保修，并承担相应费用。

第十一条必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息

双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均应予以必威体育官网网址。

10.2必威体育官网网址期限

必威体育官网网址期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。

10