2024年建设工程补充合同范本5篇.docx

2024年建设工程补充合同范本5篇

篇1

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

鉴于甲乙双方已经签订了关于XXXX建设工程的主合同，现根据实际需求，双方在平等、自愿、公平的原则下，就原合同未尽事宜达成以下补充协议：

一、补充协议的目的和背景

本补充协议旨在明确XXXX建设工程中双方未在主合同中明确的事项，确保工程顺利进行，保障双方合法权益。本补充协议是主合同的有机组成部分，与主合同具有同等法律效力。

二、工程概况

工程名称：[具体工程名称]

工程地点：[具体工程地点]

工程规模：[具体工程规模描述]（包括但不限结构类型、建筑面积等）。

三、补充条款内容

（一）工程进度与工期调整

1.甲方根据实际情况调整工程进度计划，乙方须无条件配合并按照调整后的进度计划执行。

2.若因乙方原因导致工程进度滞后，乙方需承担违约责任并赔偿甲方相应损失。

（二）工程价款调整与支付

1.根据工程实际情况，经双方协商确定对原合同价款进行合理调整。具体调整金额和支付方式详见附件。

2.甲方应按本补充协议约定的时间和方式支付工程款项，如逾期支付，需支付违约金。

（三）材料设备供应与变更

1.乙方应按照设计要求和国家标准采购材料设备，如因材料设备质量问题导致工程事故，乙方应承担全部责任。

2.在施工过程中，如需变更材料设备，应经甲方同意并签订书面变更协议。

（四）施工安全与质量管理

1.乙方应严格遵守施工安全法规，确保施工现场安全。如发生安全事故，乙方应承担全部责任。

2.乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量符合国家标准和合同约定。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担全部责任并承担返工、维修等费用。

（五）工程变更与索赔

1.双方在实际施工中，如需对工程进行变更，应签订书面变更协议，明确变更内容、价款调整等事项。

2.若因甲方原因导致工程变更或停工，甲方应承担由此产生的损失和费用。若因乙方原因导致工程变更或停工，乙方应承担违约责任并赔偿甲方相应损失。

四、违约责任及解决争议方式

1.若一方违反本补充协议的约定，应承担违约责任并赔偿对方相应损失。

2.若双方在履行本补充协议过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

五、其他条款

篇2

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

鉴于甲乙双方已经签署了关于[工程名称]的建设工程合同，现因工程实施过程中某些特定事项需要补充约定，经双方友好协商，达成如下补充合同：

一、背景概述

双方明确，本合同是对原建设工程合同的补充，不涉及合同主体的变更及工程范围的扩大或缩小。本合同旨在明确工程实施过程中出现的特定问题，确保工程顺利进行。

二、合同目的和原则

本补充合同的目的是明确双方在工程实施过程中的权利与义务，遵循的原则是公平、公正、真实和合法。双方应本着诚实信用的原则履行各自的职责。

三、补充条款

1.工程变更说明

根据实际施工情况，对原工程的设计、规格、质量、工期等方面做出以下变更：

（详细列明变更内容、变更原因及变更后的具体实施方案等）

2.材料与设备供应调整

（详细列明调整内容，包括但不限于材料品牌、设备型号、供应时间等）

3.工程进度安排及延期处理办法

根据实际施工进度，调整工程进度安排。若因特殊原因造成工期延误，处理方式如下：

（明确延期处理的具体流程、责任承担等）

4.质量标准与验收办法的修改和补充

对工程的质量标准和验收办法做出如下修改和补充：

（详细说明修改和补充的具体内容）

同时双方应按照修改后的标准和办法严格执行验收程序。若验收过程中发现质量问题，应按照相关规定进行处理。

四、违约责任双方应严格遵守本补充合同的约定。若一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

五、争议解决方式若双方在履行本补充合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、必威体育官网网址条款双方同意在本合同履行过程中，对涉及的商业秘密、技术秘密等信息予以必威体育官网网址，未经对方同意，不得向第三方泄露。

八、合同的变更和解除本补充合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。若需变更或解除，应经双方协商一致并签订书面协议。

十、法律适用与管辖本补充合同的签订、履行、解释及争议解决均适