2024上海市建设施工合同.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

第一条项目概述

1.1项目名称：____________________

1.2项目地点：____________________

1.3项目规模：____________________

1.4项目投资估算：____________________

第二条甲方的义务和责任

2.1甲方应按照本合同约定和国家相关法律法规的要求，完成项目的立项、审批、土地征用、拆迁安置等工作。

2.2甲方应保证项目的资金来源，按约定时间支付乙方合同价款。

2.3甲方应协调解决项目施工过程中遇到的问题，确保项目顺利进行。

第三条乙方的义务和责任

3.1乙方应按照本合同约定和国家相关法律法规的要求，承担项目的施工任务。

3.2乙方应按照合同约定的时间和质量要求，完成项目施工。

3.3乙方应遵守国家和地方的安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。

3.4乙方应负责项目施工过程中的环境保护工作，确保施工对环境的影响降到最低。

第四条合同价款及支付方式

4.1合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

4.2甲方支付乙方合同价款的方式如下：

（1）合同签订后__天内，甲方支付乙方合同总价款的__%；

（2）项目验收合格后__天内，甲方支付乙方合同总价款的__%；

（3）剩余的__%作为质量保证金，在质保期满后__天内支付。

第五条项目验收及保修

5.1项目完成后，乙方应按照国家和地方的相关规定，组织验收。

5.2验收合格后，乙方应按照合同约定提供质保服务。

5.3质保期满后，乙方应按照合同约定办理质量保证金的支付手续。

第六条违约责任

6.1双方违反合同约定的，应承担相应的违约责任。

6.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方应协商解决。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目验收合格并办理质量保证金支付手续之日止。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

甲方代表（签名）：______________

乙方代表（签名）：______________

签订日期：____________________

注意事项：

1.合同主体资格：确保甲方和乙方均为具有独立法人资格的合法主体，具备签订和履行合同的资格。

解决办法：核实双方的营业执照、资质证书等相关文件，确认主体资格。

2.合同内容合法性：确保合同内容符合国家相关法律法规的要求，不得含有违法条款。

解决办法：审查合同内容，确保不违反法律、行政法规的强制性规定。

3.合同价款和支付：明确合同价款的计算方式和支付时间，确保支付方式合法、合规。

解决办法：根据实际情况制定合理的支付方案，确保价款支付的合法性。

4.项目验收和保修：明确项目验收标准、程序和保修期限，确保项目质量和乙方履行保修义务。

解决办法：参照国家和地方的相关规定，制定详细的验收程序和保修条款。

5.违约责任：明确双方违约的情形和责任，确保违约责任的规定合法、合理。

解决办法：根据实际情况，合理设定违约责任，确保合同的公平性。

6.争议解决：明确争议解决的途径和程序，确保争议解决合法、有效。

解决办法：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼，并明确相应的程序。

法律名词及名词解释：

1.独立法人资格：指具备法人条件，能够独立承担民事责任、享有民事权利和承担民事义务的组织。

2.合同法：是指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等法律行为。

3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。

4.质保金：指为确保合同履行质量，由支付方按照合同约定扣留的一定比例的价款。

5.仲裁：指由双方当事人自愿将争议提交仲裁机构进行审理，并依法作出裁决的一种争议解决方式。

6.诉讼：指当事人依法向人民法院提起的民事、行政、刑事等争议解决方式。

应用场合：

1.适用于上海市的建设项目施工合同，包括但不限于房屋建筑、基础设施建设、市政工程等。

2.适用于各类施工合同，包括土建工程、装饰工程、安装工程、园林绿化工程等。

补充条款：

1.施工范围和内容：明确施工的具体范围和内容，包括工程量、工程质量标准等。

2.施工期限：约定工程的开工日期、竣工日期及工期延误的违约责任。

3.材料和设备：明确施工所需材