2024年施工领域分包商合作协议案例版.docx

2024年施工领域分包商合作协议案例版A版

本合同目录一览

1.合作范围与内容

1.1工程概况

1.2分包工程明细

1.3分包商责任与义务

2.合同价格与支付

2.1合同价格

2.2支付方式与时间

2.3价格调整机制

3.工期与进度

3.1施工工期

3.2进度计划与报告

3.3工期延误与罚款

4.质量与标准

4.1工程质量要求

4.2质量控制与验收

4.3质量问题处理

5.安全与环保

5.1安全生产要求

5.2安全事故处理

5.3环保合规要求

6.变更与解除

6.1合同变更条件

6.2合同解除条件

6.3变更与解除的程序

7.违约责任

7.1分包商违约行为

7.2甲方违约行为

7.3违约责任追究

8.争议解决

8.1争议解决方式

8.2仲裁程序

8.3诉讼管辖

9.合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

9.2合同变更程序

9.3合同终止条件

10.必威体育官网网址条款

10.1必威体育官网网址信息范围

10.2必威体育官网网址义务与期限

10.3必威体育官网网址违约责任

11.附则

11.1合同附件

11.2合同修订历史

11.3合同解除或终止后的权利与义务

12.甲方（委托方）的权利与义务

12.1甲方权利

12.2甲方义务

13.分包商（承包方）的权利与义务

13.1分包商权利

13.2分包商义务

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2forcemajeure

14.3法律适用与解释权

第一部分：合同如下：

第一条：合作范围与内容

1.1工程概况

甲方同意将位于【工程地点】的【工程名称】项目的【具体工程内容】分包给乙方施工，包括但不限于土建、安装、装修等工程。

1.2分包工程明细

乙方分包的工程范围包括：【详细列出乙方需要施工的具体工程内容】

1.3分包商责任与义务

乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，并遵守安全生产和环保规定。乙方应承担分包工程的施工安全责任，确保工程安全无隐患。

第二条：合同价格与支付

2.1合同价格

双方经协商一致，本合同的合同价格为人民币【大写金额】元整（￥【小写金额】元），包括但不限于施工费用、材料费用、人工费用等。

2.2支付方式与时间

甲方应按照乙方提交的进度报告和验收合格证明，按照合同约定的支付比例和时间进行支付。

2.3价格调整机制

如遇市场行情变化、政策调整等不可抗力因素，双方可协商一致后对合同价格进行调整。

第三条：工期与进度

3.1施工工期

本工程的合同工期为【具体工期天数】天，自乙方向甲方提交工程开工报告之日起计算。

3.2进度计划与报告

乙方应按照甲方的要求，提交工程进度计划，并定期向甲方报告工程进度。

3.3工期延误与罚款

如乙方原因导致工程工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。

第四条：质量与标准

4.1工程质量要求

乙方应保证分包工程的施工质量，符合国家相关标准和甲方的要求。

4.2质量控制与验收

乙方应建立健全质量控制体系，确保工程质量。工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行验收。

4.3质量问题处理

如出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担由此产生的费用。

第五条：安全与环保

5.1安全生产要求

乙方应严格遵守国家和地方的安全生产规定，确保施工过程中的安全生产。

5.2安全事故处理

如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。

5.3环保合规要求

乙方应遵守环保法规，确保施工过程中的环保合规。

第六条：变更与解除

6.1合同变更条件

合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致需要变更合同内容的，双方可协商一致进行变更。

6.2合同解除条件

合同执行过程中，如因不可抗力等因素导致合同无法继续履行的，双方可协商一致解除合同。

6.3变更与解除的程序

合同变更或解除应签订书面协议，并按照合同约定的程序进行。

第八条：违约责任

7.1分包商违约行为

乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

7.2甲方违约行为

甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。

7.3违约责任追究

违约责任的具体追究方式、违约金的计算等，按照合同约定的条款执行。

第九条：争议解决

8.1争议解决方式

双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

8.2仲裁程序

如双方约定仲裁解决争议的，应提交至约定的仲裁委员会，按照仲裁规则进行仲裁。

8.3诉讼管辖

如双方未约定仲裁，发生争议的，应由合同签订地人民法院管辖。

第十条：合同的生效、变更与终止

9.1合同生效条件

本合同自双方签字盖