建筑部 建设工程施工合同7篇.docx

建筑部建设工程施工合同7篇

篇1

甲方（发包方）：___________________

乙方（承包方）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为确保工程建设质量、工期和造价等目标的有效实现，甲乙双方经友好协商，达成以下建设工程施工合同。

一、工程概况

1.工程名称：___________________

2.工程地点：___________________

3.工程规模：___________________

4.工程内容：包括土建、安装等工程内容，具体详见施工图纸及工程量清单。

二、工期及进度安排

1.工期要求：本工程计划开工日期为______年______月______日，计划竣工日期为______年______月______日，总工期为______天。

2.进度安排：乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工，确保按期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。

三、质量与检验

1.工程质量：乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。

2.检验要求：乙方应按照工程进度进行质量自检，并接受甲方的监督与检验。如甲方发现工程质量问题，乙方应及时进行整改。

四、合同价款及支付方式

1.合同总价：本工程合同总价为人民币______元（大写：___________________元整）。

2.支付方式：甲方应按合同约定支付工程款。具体支付方式为：工程开工前支付预付款______%，工程进度款按每月完成工程量的______%支付，工程竣工并经验收合格后支付至合同总价的______%，余款作为质保金，待工程保修期满后无质量问题一次性付清。

五、材料设备供应

1.甲方供应材料设备：甲方负责供应施工所需的材料设备，并确保按时、按质、按量供应。

2.乙方自备材料设备：乙方负责部分辅助材料设备的采购与供应，确保工程质量与进度。

六、工程变更及调整

1.工程变更：若施工过程中发生设计变更，甲乙双方应及时协商并签订书面变更协议。

2.工程调整：如遇不可抗力因素导致工程停工或延期，甲乙双方可协商调整工期及合同价款。

七、保修及售后服务

1.工程保修期：本工程保修期为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。

2.售后服务：在保修期内，乙方负责免费维修因乙方原因导致的工程质量问题。保修期届满后，乙方提供有偿维修服务。

八、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，应按每日万分之二的标准支付违约金。

2.若乙方未按合同约定完成施工任务或工程质量不达标，应按合同总价的百分之______向甲方支付违约金。若违约金不足以弥补甲方损失，乙方还应承担赔偿责任。

九、争议解决方式

本合同在履行过程中发生争议时，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他约定事项

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

篇2

甲方（发包方）：____________________

乙方（承包方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就乙方承包甲方建设工程施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：____________________

工程地点：____________________

工程规模：____________________

承包范围：____________________

承包方式：____________________

二、工期约定

开工日期：____年__月__日

竣工日期：____年__月__日

合同工期日历天数：总天数与上述开工、竣工日期相符。如因甲方原因导致工期延误，乙方有权提出相应顺延申请。

三、质量标准及验收

工程质量标准应符合国家相关施工规范及设计要求。乙方应确保施工质量，严格按照国家标准进行施工并接受甲方的监督与检查。工程竣工后，双方应按照国家验收规范进行验收。

四、合同价款及支付方式

合同总价款为人民币（大写）______元整，（小写）______元。支付方式如下：甲方应按合同约定支付工程进度款，乙方完成阶段性工程并通过验收后，甲方支付相应款项。具体支付节点及比例