2024年标准工程施工协议交底模板版.docx

2024年标准工程施工协议交底模板版A版

本合同目录一览

1.工程概况

1.1工程名称

1.2工程地点

1.3工程规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3预付款

3.4进度付款

3.5竣工结算

4.工程质量

4.1质量标准

4.2质量控制

4.3质量验收

5.工程进度

5.1施工计划

5.2进度要求

5.3延期违约金

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料质量

7.施工安全

7.1安全管理

7.2安全事故处理

7.3安全防护措施

8.知识产权

8.1知识产权保护

8.2侵权责任

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

10.争议解决

10.1协商解决

10.2调解解决

10.3仲裁解决

10.4诉讼解决

11.合同的变更和解除

11.1合同变更

11.2合同解除

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3违约责任

13.合同的生效、终止和解除

13.1合同生效

13.2合同终止

13.3合同解除

14.其他条款

14.1不可抗力

14.2法律适用

14.3争议解决

14.4合同的补充和修改

14.5合同的份数和保管

第一部分：合同如下：

第一条工程概况

1.1工程名称：2024年标准工程施工协议交底模板版A版

1.2工程地点：具体工程地点

1.3工程规模：根据工程具体情况描述，包括工程面积、建筑高度、结构类型等

1.4工程内容：详细列出工程包含的内容，如土建工程、安装工程、装修工程等

第二条合同主体

2.1发包人：列出发包人的全称、地址、联系方式等

2.2承包人：列出承包人的全称、地址、联系方式等

第三条合同价格

3.1合同总价：合同的总价，包括工程款、材料款、设备款等

3.2价格调整：价格调整的条件、方式和时间等

3.3预付款：预付款的金额、支付时间和方式等

3.4进度付款：进度付款的条件、方式和时间等

3.5竣工结算：竣工结算的时间、方式和金额等

第四条工程质量

4.1质量标准：按照国家相关标准和规范执行，也可以根据工程具体情况提出更高的标准

4.2质量控制：承包人应采取的质量控制措施，如质量检查、验收等

4.3质量验收：工程验收的标准、程序和时间等

第五条工程进度

5.1施工计划：承包人应提交的施工计划，包括施工进度、人员安排等

5.2进度要求：工程进度的时间要求，如工程竣工时间等

5.3延期违约金：延期违约金的计算方式、支付时间和金额等

第六条材料与设备

6.1材料供应：材料供应的责任、时间、质量等

6.2设备供应：设备供应的责任、时间、质量等

6.3材料质量：材料质量的标准和要求，如检验、验收等

第八条知识产权

8.1知识产权保护：发包人和承包人应遵守国家关于知识产权的法律、法规和政策，保护双方的知识产权

8.2侵权责任：侵犯他人知识产权的责任由侵权方承担，侵权方应赔偿受害方的损失

第九条违约责任

9.1承包人违约：承包人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等

9.2发包人违约：发包人不履行合同义务或履行合同义务不符合约定的，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等

第十条争议解决

10.1协商解决：合同争议应通过协商解决，双方应尽力达成一致意见

10.2调解解决：协商不成的，可以通过调解解决，调解不成的情况下，方可采取后续的解决方式

10.3仲裁解决：合同争议提交仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方都有约束力

10.4诉讼解决：如双方约定仲裁之外的其他方式解决争议，可以通过诉讼解决，诉讼应在国家法院进行

第十一条合同的变更和解除

11.1合同变更：合同变更应书面协议，并经双方签字盖章确认

11.2合同解除：合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认

第十二条必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容：合同双方的商业秘密、技术秘密、经营计划等

12.2必威体育官网网址期限：双方约定必威体育官网网址信息的保护期限

12.3违约责任：违反必威体育官网网址义务的，应承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等

第十三条合同的生效、终止和解除

13.1合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效

13.2合同终止：合同履行完毕或合同解除时终止

13.3合同解除：合同解除应书面协议，并经双方签字盖章确认

第十四条其他条款

14.1不可抗力：不可抗力事件的发生，影响合同履行时，双方应按国家法律规定处理

14.2法律适用：本合同适用中华人民共和国法律

14.3争议解决：本合同争议解决方式如第十条所述

14.4