2024年标准工程施工总包协议条款版.docx

2024年标准工程施工总包协议条款版A版

本合同目录一览

1.定义与解释

1.1合同各方

1.2合同文件

1.3术语定义

2.工程范围与工作内容

2.1工程范围

2.2工作内容

2.3工程变更

3.合同价格与支付

3.1合同价格

3.2价格调整

3.3支付方式与时间

4.工期与进度

4.1工期要求

4.2进度计划

4.3工期延误

5.质量与标准

5.1质量要求

5.2标准规范

5.3质量检查

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料与设备验收

7.施工安全与环保

7.1安全要求

7.2环保要求

7.3安全事故处理

8.合同的履行与维护

8.1合同履行

8.2合同维护

8.3违约责任

9.合同的变更与解除

9.1合同变更

9.2合同解除

10.争议解决

10.1争议解决方式

10.2仲裁

10.3法律适用

11.合同的生效与终止

11.1合同生效

11.2合同终止

12.必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址内容

12.2必威体育官网网址期限

12.3泄露后果

13.合同的转让与分包

13.1合同转让

13.2分包管理

14.其他条款

14.1法律与法规

14.2不可抗力

14.3合同解除或终止后的权利与义务

14.4合同的完整性与冲突解决

14.5附件

第一部分：合同如下：

第一条定义与解释

1.1合同各方

本合同双方主体如下：

1.2合同文件

本合同文件包括但不限于：

（1）本合同；

（2）本合同附件；

（3）双方协商一致的其他文件。

1.3术语定义

本合同中下列术语定义如下：

（1）工程：指甲方委托乙方施工的工程项目，具体内容见本合同附件。

（2）合同价：本合同约定的工程总价款，详见合同价格与支付条款。

（3）工期：乙方完成工程的时间，详见工期与进度条款。

（4）质量合格：工程符合国家和地方相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。

第二条工程范围与工作内容

2.1工程范围

乙方应按照本合同约定，完成工程的施工、设备安装、调试、验收等工作。

2.2工作内容

乙方的工作内容包括但不限于：

（1）按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行施工；

（2）提供施工所需的人员、材料、设备等；

（3）确保工程质量和安全；

（4）协助甲方进行工程验收。

2.3工程变更

如因设计变更、甲方要求等原因导致工程范围或工作内容发生变化，双方应协商一致，并据此调整合同价和工期。

第三条合同价格与支付

3.1合同价格

本合同约定的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。

3.2价格调整

如因工程变更等原因导致合同价发生变化，双方应协商一致，并据此调整合同价。

3.3支付方式与时间

（1）合同签订后____天内，支付合同价的____%；

（2）工程进度达到____%后，支付合同价的____%；

（3）工程验收合格后，支付合同价的____%。

第四条工期与进度

4.1工期要求

乙方应按照本合同约定的工期完成工程。

4.2进度计划

乙方应按照甲方要求，制定工程进度计划，并报甲方批准。

4.3工期延误

如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定承担违约责任。

第五条质量与标准

5.1质量要求

乙方应确保工程质量合格，符合国家和地方相关法律法规、行业标准和本合同约定的质量要求。

5.2标准规范

乙方施工应遵守的国家和地方法律法规、行业标准、规范等，详见本合同附件。

5.3质量检查

甲方有权对工程进行质量检查，乙方应予以配合。如发现质量问题，乙方应负责整改。

第六条材料与设备

6.1材料供应

乙方应按照本合同约定的材料供应要求，提供合格的施工材料。

6.2设备供应

乙方应按照本合同约定的设备供应要求，提供合格的施工设备。

6.3材料与设备验收

甲方应对乙方提供的材料和设备进行验收，如不符合要求，乙方应负责更换或整改。

第八条合同的履行与维护

8.1合同履行

双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务。

8.2合同维护

双方应积极维护本合同的履行，如有争议，应通过友好协商解决。

8.3违约责任

如有违约行为，违约方应承担相应的违约责任。

第九条合同的变更与解除

9.1合同变更

如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，并经双方盖章生效。

9.2合同解除

除本合同约定解除条件外，任何一方不得单方面解除合同。

第十条争议解决

10.1争议解决方式

双方发生争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

10.2仲裁

如双方约定仲裁，应向合同签订地仲裁委员会申请仲裁。

10.3法律适用

本合同适用中华人民共和国法律。

第十一条合同的生效与终止

1