2024施工合同协议书参考范文模板.docxVIP

?合同编号：__________

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条合同价格

2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

2.2乙方报价应包含全部施工内容的人工、材料、设备、机械、措施等费用，并承担相应风险。

2.3合同价款支付方式及进度：

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为预付款；

（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为进度款；

（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的__________%作为尾款。

第三条施工期限

3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成施工，总施工期限为__________天。

3.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应按照合同约定承担违约责任。

第四条施工质量

4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。

4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至达到验收标准。

第五条合同的变更和解除

5.1合同履行过程中，如因客观原因导致合同内容变更，双方可协商一致进行调整。

5.2合同解除权归甲方所有，甲方解除合应提前__________天通知乙方，并支付乙方相应的赔偿。

第六条违约责任

6.1乙方违反合同约定，导致工程质量、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。

6.2甲方未按约定支付价款，延迟支付价款，应支付乙方相应的违约金。

第七条争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第八条其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守中华人民共和国相关法律法规，确保合同的合法性、有效性和可执行性。

解决办法：双方应确保合同内容符合国家法律、法规的要求，如有疑问，可咨询专业法律人士。

2.双方应确保所提供的资料和信息真实、准确、完整，不得有虚假陈述或故意隐瞒重要事实。

解决办法：双方应认真核实对方的资料和信息，必要时可委托第三方进行核实。

3.合同价款的支付和结算应按照合同约定的方式和时间进行，避免延迟支付或提前支付。

解决办法：甲方应按照合同约定的支付时间和比例及时支付价款，乙方应提供合法的发票和相应的工程进度报告。

4.乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致施工进度延误，应承担违约责任。

解决办法：乙方应合理安排施工计划，确保按期完成工程；如确因特殊情况无法按期完成，应及时与甲方沟通，寻求延期。

5.工程质量应符合国家标准、行业标准和设计文件要求，如工程验收不合格，乙方应负责无偿返工。

解决办法：乙方应严格按照设计文件和施工标准进行施工，加强质量控制；甲方应对工程质量进行监督，发现问题及时提出。

6.合同履行过程中如发生争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

解决办法：双方均应保持冷静，积极沟通，寻求双方都能接受的解决方案；如协商无果，可通过法律途径解决。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中的委托人或授权人，通常为工程项目的业主或其代表。

2.乙方：指合同中的受托人或承包商，通常为具备相应资质和能力的施工单位。

3.施工合同：指甲方和乙方之间为完成特定工程项目而签订的明确双方权利、义务和责任的协议。

4.工程验收：指工程项目完成后，由甲方或甲方委托的第三方对工程质量、进度、安全等方面进行评估和确认的过程。

5.违约责任：指一方未履行合同约定的义务或履行义务不符合约定，应承担的法律责任。

6.争议解决：指在合同履行过程中，双方因合同内容、履行情况等产生分歧，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议的过程。

7.合同履行：指合同双方按照合同约定，履行各自的权利和义务，完成合同约定的内容。

应用场合：

1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、工业等类型的建筑施工合同。

2.适用于装修工程、土木工程、基础设施建设等施工合同。

3.适用于工程项目中的分包合同、施工劳务合同等。

补充条款：

1.专用条款：根据工程项