样品买卖合同(15篇) .pdfVIP

样品买卖合同(15篇)

样品买卖合同1

出卖人：(以下简称甲方)

买受人：(以下简称乙方)

兹为货物买卖，经双方同意议定条件如下：

第一条

乙方向甲方订购货物，如合同成立同日由甲方交付样品同

品同种同类同质的货物件，甲方应于日内交付乙方。

第二条

甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于日前通知

乙方延缓日期;但乙方不同意时可解除合同。

因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

第三条

如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交货或

不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币仟佰元共人民币万仟

佰元于甲方，交货同时应悉数付清。如乙方不为付清的，甲方可

将货停止交付，并定相当期间催其付款，逾期仍不交付时，甲方

可解除合同。因此所受的损害亦得请求赔偿。

第五条

乙方预知届期不能付款的，可于日前通知甲方展延日期交

货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对方造成损害，

应付赔偿之责。

第六条

甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求更换或解

除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更得请求赔

偿。

第七条

货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解除合同等

情况。

第八条

合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由

双方当事人协商解决;也可由当地工商行政管理部门调解;协商

或调解不成的，按下列第种方式解决：

(一)提交仲裁委员会仲裁;

(二)依法向人民法院起诉。

第九条

其他约定事项：

本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

甲方：

乙方：

日期：

样品买卖合同2

出卖人：__________________(以下简称甲方)

买受人：__________________(以下简称乙方)

兹为__________________货物买卖，经双方同意议定条件如

下：

第一条乙方向甲方订购____________货物，如合同成立同

日由甲方交付样品同品同种同类同质的货物______件，甲方应于

______日内交付乙方。

第二条甲方如不能照期交付或仅能为一部分的交付，应于

日前通知乙方延缓日期；但乙方不同意时可解除合同。

因此致乙方受有损害时，乙方可请求赔偿，甲方决无异议。

第三条如因天灾事变或其他不可抗力事由，致甲方不能照

期交货或不能为全数的交付，可延缓期日。但其延缓日数应经双

方议定。

第四条买卖货款议定每件人民币______仟______佰元共人

民币______万______仟______佰元于甲方，交货同时应悉数付

清。如乙方不为付清的，甲方可将货停止交付，并定相当期间催

其付款，逾期仍不交付时，甲方可解除合同。因此所受的损害亦

得请求赔偿。

第五条乙方预知届期不能付款的，可于______日前通知甲

方展延日期交货，倘甲方不同意时，乙方可以解除合同，如给对

方造成损害，应付赔偿之责。

第六条甲方所交付货物，如与样品不相同时，乙方可请求

更换或解除买卖合同，甲方无异议。因此乙方致受有损害者，更

得请求赔偿。

第七条货价如有升降变动的，各不得主张增减，或借故解

除合同等情况。

第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的

争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调

解；协商或调解不成的，按下列第______种方式解决：

(一)提交____________仲裁委员会仲裁；

(二)依法向人民法院起诉。

第九条其他约定事项：________________________

本合一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。

出卖人(甲方)：____________

买受人(乙方)：____________

__________年______月______日

样品买卖合同3

上诉人(原审原告)河北科力空调工程有限公司,住