工程挂靠协议（精选8篇）.docx

PAGE1

PAGE1

工程挂靠协议（精选8篇）

工程挂靠协议（精选8篇）

工程挂靠协议篇1

协议书

甲方：x公司

乙方：

此合同本着公正、公正的原则，双方协商而订立。因乙方承包x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目工程,且乙方对该工程的建设所聘请的施工人员要求用甲方的名义并以劳务分包形式与x公司签订《建筑工程劳务分包合同书》。为了明确甲、乙方之间的关系和双方的权利和义务，特订立如下条款：

一、工程概况

1、工程名称：x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

2、工程地点：第号地块

3、工程内容：x部分土建、钢构厂房、综合楼等项目。

三、合同价额：x万元（以结算为准）,其中人工劳务费和机械费x万元

四、甲方的基本权利与义务

权利：

1、甲方按乙方总工程人工劳务费和机械费的千分之四作为劳务管理费。支付方式：甲方以x公司每次拔款为依据拔付，扣除千分之四的管理费剩余款项按工人工资清单拔付给施工工人。甲方不担当乙方的一切费用如税金及违约金等一切款项。

2、假如乙方需要甲方供应发票，税费由乙方负责缴纳。

3、甲方有权维护本公司利益和乙方利益不受损害

4、如乙方做出有损甲方声誉及形象的行为，甲方有权单方面解除本协议，本工程管理费用不予退还。

义务：

1、甲方在本协议生效后，应向乙方供应相关资质及有关的手续证件。

2、如业主不能准时支付劳务工人工资的，甲方有义务帮助乙方向业主追讨，乙方同时放弃追究对甲方支付工人工资责任及赔偿给乙方。

3、对乙方提出在合理要求，尽可能供应好服务

4、不得违反本合同规定，干涉乙方的经营自主权。

五、乙方的权利与义务

权利：

1、有权打算乙方的机构设置，人事任免和人员在聘任

2、有权依照有关规定奖惩，招用职工和辞退违纪人员

4、实行内部独立核算、自负盈亏。

5、一切正常利润归乙方全部，不受甲方干涉

义务：

1、在施工过程中严格遵守国家法律法规和甲方的规章制度。

2、乙方农夫工工资必需到甲方账户，并供应乙方一切管理人员和民工工资表花名册给甲方

3、乙方负责解决施工过程中发生的大事，自行解决施工条件及施工设备和乙方的工人大小工伤和人身平安，如发生工人亡及工程施工中其他一切意外事故，一切赔偿责任由乙方担当，与甲方无关。

4、整个工程的全部施工人员、管理人员及与工程项目有关的一切人员的工资由乙方自行解决，与甲方无关。

5、仔细负责进行施工项目的质量和平安，对所发生的质量问题和事故乙方负完全责任，甲方不担当一切责任。

6、乙方必需负责办理本工程工地全部劳务人员的意外损害保险并接受甲方监督；假如不为工人买保险，则工人不得上岗，假如本工程工地上发生的一切平安事故，一切责任与甲方无关。

7、本工程所产生的一切罚款，全部由乙方负责，与甲方无关。

8、乙方按时足额向甲方缴纳管理费，若乙方需要甲方供应合同商定以外的其他服务，乙方负责甲方工作人员工资、差旅费用。

9、甲方在乙方的权益受到侵害时，乙方需要甲方供应关心时，乙方应支付有关的费用。

乙方责任

1、乙方同意执行甲方与建设方签订本项目《建设工程施工合同》并自行组织施工人员，自备施工所需的一切机械设备工具、施工人员的平安帽等进场施工，进场全部施工人员必需根据工程项目部有关规定进行登记造册，应有身份证、计生证、劳务证和专业技术工种岗位证等有关证件，乙方为进场施工人员购买人身意外保险，进场人员必需接受甲方开办的三级平安教育并经考试合格后持证上岗，未经登记或平安教育擅自上岗者，每人每次处以500元的罚款，罚款归为甲方。

2、因工程延误工期，质量引起工人意外事故伤亡或乙方在施工中违规所造成的一切后果及担当的赔偿责任，全部由乙方担当。

3、甲方与签订的《建筑工程劳务分包合同书》待定由甲方履行的工程施工义务，应由乙方负责。待定由甲方担当的责任由乙方担当。如甲方与因劳务分包合同发生纠纷起诉到法院的，法院判决甲方担当赔偿责任的，甲方有权利依照判决的赔偿数额向乙方追偿。

4、乙方不得与串通迫使解除甲方与签订的《建筑工程劳务分包合同》，或中途另找其他劳务公司。

5、乙方不得与工程建设方（发包方）和工程承包方串通隐瞒或转变工程结算的工人工资及机械费用的数额。

6、因施工人员伤亡事故或因欠工人工资，施工人员向法院起诉要求赔偿或支付所欠工资的全部责任由乙方担当。