电力工程分包合同.docx

电力工程分包合同

合同编号：__________

鉴于：

2.总包商同意将项目中的部分工程分包给分包商。

3.分包商愿意接受总包商的委托，按本合同约定的条款完成分包工程。

一、分包工程范围和内容

1.分包商应按总包商的委托书和本合同的约定，完成分包工程的施工、设备安装、调试、验收等全部工作。

2.分包商应按照总包商提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，并确保分包工程的质量、安全、进度和投资控制符合业主的要求。

3.分包商应承担分包工程范围内的一切施工活动，包括但不限于土建、安装、调试、试运行、培训、移交和保修等。

二、合同价格

1.分包商应按照总包商提供的分包工程量清单和价格清单报价，经业主审批后确定分包合同总价。

2.分包商报价应包括分包工程的全部费用，包括但不限于人工、材料、设备、运输、施工机具、保险、税费等。

3.分包商应按照业主和总包商的约定，承担分包工程价格的风险。

三、付款方式

1.业主应按照分包合同的约定，向分包商支付分包工程进度款、验收款和保修金等。

2.分包商应按照业主和总包商的约定，提供相应的发票和支付申请资料。

3.业主有权根据分包工程的实际进度和质量情况，调整付款进度和付款金额。

四、工程质量

1.分包商应按照总包商提供的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工，确保分包工程的质量符合业主的要求。

2.分包商应按照业主和总包商的约定，参加分包工程的验收工作。

3.分包商应对分包工程的质量承担责任，如出现质量问题，分包商应负责及时整改和修复，并承担相应的赔偿责任。

五、工程安全

1.分包商应按照业主和总包商的约定，制定分包工程的安全施工方案，并报业主和总包商审批。

2.分包商应按照安全施工方案进行施工，确保分包工程的安全。

3.分包商应对分包工程的安全承担责任，如出现安全事故，分包商应负责处理，并承担相应的赔偿责任。

六、工期

1.分包商应按照总包商的委托书和本合同的约定，保证分包工程按期完成。

2.分包商应按照业主和总包商的约定，参加工期延误的协商和处理。

3.分包商应对因自身原因导致的工期延误承担责任，并按照业主和总包商的约定支付相应的违约金。

七、违约责任

1.分包商如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

2.业主如违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

3.总包商作为中介方，应负责协调和管理分包商的工作，如因总包商的原因导致分包商违反本合同的约定，总包商应承担相应的违约责任。

八、争议解决

1.本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。

2.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同自三方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且保修期满为止。

2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

丙方（盖章）：__________

签订日期：__________

一、附件列表：

1.分包工程量清单

2.分包工程价格清单

3.施工图纸

4.施工方案

5.技术要求

6.安全施工方案

7.付款申请资料

8.验收资料

9.保修金支付申请

10.违约金支付申请

二、违约行为及认定：

1.分包商未按照约定完成分包工程，或分包工程质量不符合约定。

2.分包商未按照约定支付进度款、验收款和保修金等。

3.分包商未按照安全施工方案进行施工，导致安全事故发生。

4.分包商未按照约定完成工期，造成工期延误。

5.业主未按照约定支付分包工程进度款、验收款和保修金等。

6.总包商未按照约定协调和管理分包商的工作，导致分包商违反合同约定。

三、法律名词及解释：

1.电力工程分包合同：是指业主与分包商之间就电力工程项目部分工程达成的明确双方权利义务关系的协议。

2.分包商：是指承担电力工程项目部分工程施工、设备安装、调试、验收等工作的单位。

3.业主：是指委托丙方承担电力工程项目施工总承包的单位。

4.总包商：是指承担电力工程项目施工总承包，并将其中的部分工程分包给分包商的单位。

5.分包工程：是指总包商根据业主的委托，将电力工程项目中的部分工程分包给分包商进行施工的工作。

6.合同价格：是指分包商按照分包工程量清单和价格清单报价，经业主审批后确定的分包合同总价。

7.违约金：是指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。

四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.遇到分包商未按照约定完成分包工程或分包工程质量不符合约定的问题，业主和总包商应立即要求分包商整改，必要时可依法解除合同，并追究分包商的违约责任。

2.分包商未按照约定支付进度款、验收款和保修金等