2024第7章建设工程施工合同管理.docx

第PAGE页共NUMPAGES页

2024第7章建设工程施工合同管理

第一章总则

第一条合同目的

本合同旨在明确________（以下简称“发包人”）与________（以下简称“承包人”）之间关于建设工程施工的权利、义务和责任，确保工程顺利进行。

第二条合同依据

本合同根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程具体情况订立。

第三条工程概况

工程名称：_______。

工程地点：_______。

工程规模：_______。

工程内容：_______。

第二章合同双方的权利和义务

第四条发包人的权利和义务

发包人有权对工程进度、质量进行监督和检查。

发包人应按合同约定支付工程款项。

发包人应提供施工所需的场地、条件和相关资料。

第五条承包人的权利和义务

承包人有权按照合同约定收取工程款项。

承包人应按照合同约定的工程质量标准和工期完成施工任务。

承包人应遵守施工现场的安全、环保等规定。

第三章工程质量与验收

第六条工程质量

工程质量应符合国家及行业标准。

承包人应对工程质量负责，确保工程达到合同约定的标准。

第七条工程验收

工程完工后，承包人应通知发包人进行验收。

发包人应在接到通知后的_______天内组织验收。

验收合格后，双方应签署工程验收报告。

第四章工程进度与延期

第八条工程进度

承包人应按照合同约定的工期完成工程。

发包人有权监督工程进度，要求承包人提供进度报告。

第九条工程延期

因不可抗力或发包人原因导致工程延期，承包人应及时通知发包人。

双方应协商确定延期后的工程进度计划。

第五章工程款项与支付

第十条工程款项

工程款项包括但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

工程款项的具体数额以合同附件为准。

第十一条工程款支付

发包人应按照合同约定的支付方式和时间支付工程款。

承包人应在收到工程款后提供相应的发票。

第六章工程变更与索赔

第十二条工程变更

工程变更应由发包人提出，并以书面形式通知承包人。

变更导致的工程费用增减，双方应协商确定。

第十三条索赔

因对方违约造成的损失，受损害方有权提出索赔。

索赔应以书面形式提出，并提供相应的证据。

第七章违约责任

第十四条违约责任

违约方应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。

违约责任的具体内容和赔偿数额由双方协商确定。

第八章争议解决

第十五条争议解决

合同履行过程中发生的争议，双方应首先通过协商解决。

协商不成时，可提交_______仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院起诉。

第九章其他

第十六条合同生效

本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。

第十七条合同修改

本合同的任何修改和补充均应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。

第十八条法律适用

本合同的订立、解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

第十九条附件

本合同附件是本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

发包人（盖章）：________

授权代表（签字）：________

日期：________年________月________日

承包人（盖章）：________

授权代表（签字）：________

日期：________年________月________日

（正文结束）

第十章合同解除与终止

第二十条合同解除

合同一方违约，导致合同无法继续履行，另一方有权解除合同。

合同解除应以书面形式通知对方，并说明解除原因。

第二十一条合同终止

工程完工并验收合格后，合同自动终止。

合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事宜。

第十一章必威体育官网网址与知识产权

第二十二条必威体育官网网址

双方应对合同内容及在合同履行过程中获得的商业秘密必威体育官网网址。

未经对方书面同意，任何一方不得向第三方披露合同内容。

第二十三条知识产权

工程中产生的知识产权归发包人所有。

承包人应尊重并保护发包人的知识产权。

第十二章附则

第二十四条合同解释

本合同的解释应以合同文本的字面意义为准，同时考虑合同的目的、交易习惯以及诚实信用原则。

第二十五条通知方式

本合同项下的通知应以书面形式进行。

双方应确保在合同中提供的通讯地址和联系方式准确无误，如有变更应及时书面通知对方。

第二十六条合同份数

本合同一式四份，发包人、承包人各执两份，具有同等法律效力。

一、附件列表：

工程图纸及技术文件。

工程量清单及报价单。

工程进度计划表。

工程质量标准及验收标准。

工程变更通知书。

工程款支付凭证。

工程验收报告。

二、违约行为及认定：

发包人未按合同约定支付工程款，视为违约。

承包人未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，视为违约。

违约行为的认定应以书面通知为准，双方应保留违约行为的相关证据。

三、法律名词及解