防水施工合同发包方5篇.docxVIP

防水施工合同发包方5篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方防水施工工程事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、承包方式

1.乙方采用包工包料方式承包甲方防水施工工程。

2.乙方必须按照甲方提供的施工图纸和施工方案进行施工，确保施工质量符合甲方要求。

3.乙方应在施工前与甲方确认施工范围和具体细节，并签订书面确认文件。

三、施工期限

1.乙方应在签订合同后尽快安排施工，确保施工进度符合甲方要求。

2.乙方应在施工前制定详细的施工进度计划，并提交给甲方确认。

3.乙方应确保施工进度计划的合理性和可行性，并按照计划进行施工进度控制。

四、质量标准和保修期

1.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》和相关行业标准。

2.乙方应在施工前制定详细的质量控制措施，并提交给甲方确认。

3.乙方应确保施工过程中使用的材料符合环保标准，并不得使用假冒伪劣产品。

4.乙方应对施工结果进行保修，保修期为_____年。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致的漏水、渗水等故障，乙方应负责免费维修。

五、付款方式

1.甲方应在签订合同后向乙方支付工程总造价的_____%作为预付款。

2.乙方应按施工进度向甲方提交付款申请，甲方应在收到申请后_____个工作日内向乙方支付工程进度款。

3.乙方应在工程竣工验收合格后向甲方提交结算申请，甲方应在收到申请后_____个工作日内向乙方支付工程结算款。

4.甲方应通过银行转账方式向乙方支付款项，具体支付信息如下：_________。

六、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，每逾期一天，应向乙方支付违约金_____元。

2.乙方如未按照合同约定完成施工任务，每逾期一天，应向甲方支付违约金_____元。

3.如因乙方施工质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

4.如因不可抗力因素导致双方无法履行合同，双方应友好协商解决。

七、争议解决方式

1.如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，确保诉讼活动的合法性和公正性。同时，双方应积极协助法院进行审理工作，共同推动案件的及时解决。在判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保合同的顺利执行和双方的合法权益得到保障。

篇2

发包方：______（以下简称甲方）

承包方：______（以下简称乙方）

工程名称：______防水施工工程

工程地点：______

工程内容：______防水施工

承包范围：______防水施工图纸中所有防水项目

合同工期：______年______月______日至______年______月______日

质量等级：合格

工程价款（金额大写）：______

付款方式：本合同签订后，甲方支付乙方工程款______%，工程完工后，甲方支付乙方工程款至______%，剩余______%的工程款作为质量保证金，待工程保修期满后无息支付。

甲方责任：

1.向乙方提供施工所需的水源、电源。

2.参与工程质量和施工进度的监督。

3.按合同约定支付工程款。

乙方责任：

1.按甲方要求进行施工准备，包括但不限于施工材料、设备、人员等。

2.严格按照施工图纸、合同约定及国家相关标准进行施工。

3.负责施工过程中所有安全事宜，确保施工安全。

4.工程竣工后，提供相应的竣工资料，包括但不限于施工记录、试验报告、竣工图等。

施工材料及设备：乙方自行采购施工所需材料及设备，所有材料及设备必须符合国家相关标准及合同约定。

验收与保修：

1.工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。甲方在收到验收通知后应及时组织验收。

2.验收合格后，乙方需提供保修服务，保修期为______年。在保修期内，因乙方施工质量原因造成的损坏，乙方应负责免费维修。

3.保修期满后，如甲方需要继续维修服务，可与乙方另行签订维修合同。