建设工程监理合同8篇.docx

建设工程监理合同8篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（监理方）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方对建设工程进行监理事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：____________________

工程地点：____________________

工程规模：____________________

工程监理范围：____________________

二、监理工作内容

1.监督管理施工单位的施工活动，确保工程按照设计文件和法律法规要求进行。

2.审核施工图纸，提出合理化建议。

3.监督施工质量，确保工程符合合同及国家规范标准。

4.控制工程进度，确保工程按计划完成。

5.审核工程变更，提出变更意见。

6.协调业主与施工单位的关系，解决纠纷。

7.编制工程监理报告，定期向业主汇报工程进展及存在的问题。

三、监理期限

监理期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并移交完毕止。

四、监理费用及支付方式

1.监理费用计算方式：按工程总造价的百分比计算。具体比例如下：____________________。

2.支付方式：甲方按工程进度支付监理费用，具体支付时间和金额如下：____________________。

五、双方权利和义务

1.甲方的权利和义务：

（1）按照合同约定向乙方支付监理费用。

（2）及时提供工程相关图纸、资料。

（3）对乙方提出的合理化建议应予采纳。

（4）支持乙方履行监理职责，确保监理工作的顺利进行。

2.乙方的权利和义务：

（1）按照合同约定履行监理职责，确保工程质量和进度。

（2）制定详细的监理计划，并报甲方备案。

（3）发现施工单位的违规行为，应当及时制止并报告甲方。

（4）履行监理职责时应当遵守法律法规和合同约定，公正、公平地处理问题。

六、违约责任及赔偿损失

1.若甲方未按照合同约定支付监理费用，乙方有权停止监理服务，由此造成的损失由甲方承担。

2.若乙方未按照合同约定履行监理职责，造成工程损失或延误工期的，乙方应当承担相应的赔偿责任。

3.若因不可抗力因素导致合同无法履行的，甲乙双方应当协商解决。

七、争议解决方式：若甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应当友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。甲乙双方也可选择仲裁解决争议。若选择仲裁方式解决争议，应当签订仲裁协议并明确仲裁机构及仲裁规则等相关事项。仲裁裁决是终局裁决，对甲乙双方均具有法律约束力。八、合同的变更和解除本合同的变更和解除应当经甲乙双方协商一致并书面确认变更和解除事项后生效合同解除后应当办理相关交接手续同时应完成未完成的监理工作并妥善保管相关资料九其他约定事项十本合同一式两份甲乙双方各执一份本合同自双方签字盖章之日起生效未尽事宜可由双方协商补充并作为本合同的附件具有同等法律效力以下是合同签字盖章页甲方盖章代表人签字年月日乙方盖章代表人签字年月日这是一个基本的建设工程监理合同的内容可根据具体情况进行修改补充以达到最符合实际需求的效果。,“建设工程监理合同协议书”文档到此结束。

篇2

甲方（业主）：____________________

乙方（监理单位）：____________________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关建设工程监理法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行建设工程监理事宜，达成如下协议：

一、工程概况

工程名称：____________________

工程地点：____________________

工程规模：____________________

监理范围：对整个建设工程的进度、质量、成本及安全进行全方位监督和管理。

二、监理目标

确保工程进度符合合同要求，工程质量达到国家相关标准，工程成本控制在预算范围内，确保工程建设安全。

三、监理期限

监理期限自本合同签订之日起至工程竣工验收合格止。

四、监理费用及支付方式

1.监理费用计算方式：按照工程进度和质量情况计算监理费用。具体计算方式详见附件。

2.支付方式：甲方按月度支付监理费用给乙方，每月支付金额为监理费用总额的______