工程款执行和解协议书8篇.docx

工程款执行和解协议书8篇

篇1

甲方（申请执行人）：_________，地址：_________，联系方式：_________。

乙方（被执行人）：_________，地址：_________，联系方式：_________。

丙方（担保方）：_________，地址：_________，联系方式：_________。

鉴于：甲、乙双方因建设工程施工合同纠纷，经人民法院审理并作出判决，判决乙方应向甲方支付工程款及违约金。判决生效后，乙方未履行判决义务，甲方遂向人民法院申请强制执行。在执行过程中，丙方自愿为乙方提供担保，以协助乙方履行判决义务。为明确各方权利义务，达成如下和解协议：

一、执行内容

1.乙方应向甲方支付的工程款及违约金总额为：_________元（大写：_________）。

2.乙方已支付的款项为：_________元（大写：_________）。

3.剩余未支付的款项为：_________元（大写：_________）。

二、支付计划

1.乙方承诺在签订本协议后，将剩余未支付的款项分三期支付完毕。具体支付时间为：第一期于签订本协议后10个工作日内支付_________元（大写：_________）；第二期于签订本协议后20个工作日内支付_________元（大写：_________）；第三期于签订本协议后30个工作日内支付_________元（大写：_________）。

2.乙方应按时足额支付上述款项，如逾期支付，则应承担相应的违约责任。

三、担保责任

1.丙方自愿为乙方的上述付款义务提供担保。担保的范围包括：工程款本金、违约金及甲方为实现债权而产生的合理费用。

2.丙方的担保期限为：自本协议签订之日起至乙方全部履行完毕之日止。

3.如乙方逾期支付款项，甲方有权要求丙方承担相应的担保责任。

四、其他约定

1.甲方在收到乙方支付的款项后，应及时向人民法院提交结案申请。

2.本协议一式三份，甲、乙、丙三方各执一份。具有同等法律效力。

3.本协议自三方签字或盖章之日起生效。

甲方（签字/盖章）：_________

乙方（签字/盖章）：_________

丙方（签字/盖章）：_________

日期：_________年_________月_________日

篇2

甲方（申请执行人）：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

乙方（被执行人）：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

丙方（保证人）：XXX，地址：XXX，联系方式：XXX。

鉴于：甲、乙双方因建设工程施工合同纠纷，经人民法院审理后，乙方未按照生效法律文书履行付款义务，甲方遂向有管辖权的人民法院申请强制执行。在执行过程中，丙方自愿为乙方提供担保，以保证乙方履行付款义务。现甲、乙、丙三方在平等、自愿、协商一致的基础上，达成如下和解协议：

一、付款义务

1.乙方确认尚欠甲方工程款人民币（大写）XXX元（￥XXX），该款项为生效法律文书所确定的付款义务。

二、付款计划

1.乙方承诺自本协议签订之日起，按照以下计划向甲方支付款项：

（1）第一期：人民币（大写）XXX元（￥XXX），于本协议签订之日起XX个月内支付；

（2）第二期：人民币（大写）XXX元（￥XXX），于本协议签订之日起XX个月内支付；

（3）第三期：人民币（大写）XXX元（￥XXX），于本协议签订之日起XX个月内支付；

（4）第四期：人民币（大写）XXX元（￥XXX），于本协议签订之日起XX个月内支付；

（5）第五期：人民币（大写）XXX元（￥XXX），于本协议签订之日起XX个月内支付；

（6）第六期：人民币（大写）XXX元（￥XXX），于本协议签订之日起XX个月内支付；

（7）第七期：人民币（大写）XXX元（￥XXX），于本协议签订之日起XX个月内支付；

（8）第八期：人民币（大写）XXX元（￥XXX），于本协议签订之日起XX个月内支付；

2.乙方确保在签订本协议后，严格按照上述付款计划向甲方支付款项，若有一期未按时支付，则甲方有权要求乙方一次性支付剩余全部款项。

三、保证义务

1.丙方自愿为乙方的付款义务提供担保，保证乙方按照本协议约定的时间和金额向甲方支付款项。

2.如果乙方未按照本协议履行付款义务，丙方将承担连带责任，向甲方支付乙方尚欠的款项。

四、其他约定

1.甲方在本协议签订后，向有管辖权的人民法院申请解除对乙方财产的查封、冻结等强制执行措施。

2.