湖南省建设工程施工合同（示范文本5篇.docx

湖南省建设工程施工合同（示范文本5篇

篇1

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好人员、机械、材料等准备工作，及时进场施工，确保工程顺利进行。

2.本合同工期为______天，自______年______月______日起至______年______月______日止。

3.甲方如有特殊原因需要调整工期，应提前通知乙方，乙方应积极配合甲方调整工期。

第三条工程质量

1.乙方应严格按照国家有关施工规范和技术标准进行施工，确保工程质量达到优良标准。

2.甲方有权对工程质量进行监督，提出改进意见和要求，乙方应积极配合甲方进行改进。

3.工程质量如未达到合同约定的优良标准，乙方应承担相应的违约责任。

第四条合同价款及支付方式

1.本工程合同价款为人民币______元整（￥______），其中设计费______元，材料费______元，施工费______元。

2.甲方应在合同签订后______天内支付合同价款的______%给乙方作为预付款。

3.乙方在工程施工过程中应按月向甲方提交进度款申请，甲方应在收到申请后______天内支付进度款给乙方。

4.工程竣工验收合格后，甲方应在收到乙方提交的结算资料后______天内完成结算审核工作，并支付结算价款给乙方。

5.乙方在收款时应向甲方提供合法有效的发票或收据。

第五条违约责任

1.甲方如有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。

2.乙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。

3.因不可抗力因素导致双方无法按时履行合同的，双方应友好协商解决。

第六条合同争议解决方式

1.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院进行审理工作。

2.诉讼过程中涉及的诉讼费用、保全费用等由败诉方承担。但双方另有约定的除外。

3.判决生效之日起______天内，败诉方应履行判决义务。如败诉方逾期未履行判决义务的，胜诉方可依法向法院申请强制执行。

4.在诉讼过程中，双方应共同配合法院进行调解工作。调解不成的，由法院依法判决。判决生效之日起______天内，双方应履行判决义务。如一方不履行判决义务的，另一方有权依法向法院申请强制执行。

篇2

工程名称：XXXXXX

工程地点：XXXXXX

合同编号：XXXXXX

发包方（甲方）：XXXXXX

承包方（乙方）：XXXXXX

签订日期：XXXX年XX月XX日

甲方（发包方）：XXXXXX，地址：XXXXXX，法定代表人：XXXXXX，职务：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。

乙方（承包方）：XXXXXX，地址：XXXXXX，法定代表人：XXXXXX，职务：XXXXXX，联系电话：XXXXXX。

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，甲乙双方遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX

2.工程地点：XXXXXX

3.工程内容：XXXXXX

4.工程造价：XXXXXX

二、施工图纸和设计要求

1.施工图纸：甲方提供施工图纸，乙方进行施工。

2.设计要求：乙方按照甲方提供的设计方案进行施工。

三、施工组织设计和工期

1.施工组织设计：乙方应当根据工程特点和实际情况，制定合理的施工组织设计，并报甲方审批。

2.工期：本工程工期为XX天，自开工之日起计算。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。

四、材料和设备供应

1.材料供应：本工程所需材料由乙方负责采购，但甲方指定的材料除外。乙方应当保证材料的质量和供应的及时性。

2.设备供应：本工程所需设备由甲方负责供应，但乙方指定的设备除外。甲方应当保证设