木工班组施工合同5篇.docx

木工班组施工合同5篇

篇1

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

#一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：木工班组施工，包括但不限于：

-吊顶施工

-地板施工

-墙面装饰施工

-门窗安装施工

-家具制作安装施工

-其他木工相关施工

4.工期：自合同签订之日起，至工程竣工验收之日止。具体开工日期以甲方书面通知为准。

5.质量标准：工程质量应符合国家相关标准，具体参照《建设工程质量评价标准》执行。

#二、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币[合同价款]元，大写：[合同价款汉字大写]。该价款为包工包料价格，包含但不限于材料费、人工费、机械使用费等。

2.支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

-预付款：合同签订后，甲方应支付合同价款的[预付款比例]作为预付款。

-进度款：工程进度过半时，甲方应支付合同价款的[进度款比例]。具体支付时间以甲方书面通知为准。

-结算款：工程竣工验收后，甲方应支付剩余款项。具体支付时间以甲方书面通知为准。

3.发票开具：乙方应在收到款项后，向甲方开具合法有效的发票。具体发票类型以甲方要求为准。

#三、双方权利义务

1.甲方权利义务：

-权利：甲方有权对乙方施工过程进行监督，确保工程质量符合标准要求。若工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方返工或整改。同时，甲方有权要求乙方提供必要的施工资料，以便进行工程验收。

-义务：甲方应按时向乙方支付款项，确保施工进度不受影响。甲方应提供必要的水电供应，确保施工环境良好。甲方应积极配合乙方进行工程验收，确保验收顺利进行。

2.乙方权利义务：

-权利：乙方有权要求甲方按时支付款项，确保施工进度不受影响。乙方有权要求甲方提供必要的水电供应，确保施工环境良好。乙方有权要求甲方积极配合验收工作，确保验收顺利进行。

-义务：乙方应按时进场施工，确保施工进度符合合同约定。乙方应确保施工质量符合标准要求，不出现返工或整改情况。乙方应提供必要的施工资料，以便甲方进行工程验收。同时，乙方应积极配合甲方的监督和检查工作，确保施工顺利进行。

#四、违约责任及赔偿标准

1.甲方违约：若甲方未按时支付款项或未提供必要的水电供应，导致乙方施工进度受影响或施工质量下降，甲方应承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿标准以双方协商为准。

2.乙方违约：若乙方未按时进场施工或施工质量不符合标准要求，导致甲方工期延误或经济损失，乙方应承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿标准以双方协商为准。

3.其他违约情况：双方因不可抗力或其他非主观因素导致违约的，应根据实际情况协商处理。若协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。

#五、争议解决方式及管辖法院

1.争议解决方式：双方因履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决；协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决争议。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作，确保案件的公正处理。

2.管辖法院：本合同争议管辖法院为[管辖法院名称]。双方同意由该法院对合同争议进行审理和判决。若该法院因特殊原因无法审理案件时，双方可协商选择其他有管辖权的法院进行审理。但协商不成的，仍以原管辖法院为准。

篇2

#甲方（发包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

#乙方（承包方）：

公司名称：[公司名称]

地址：[公司地址]

联系人：[联系人姓名]

联系电话：[联系电话]

#一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.承包范围：[承包范围详细描述]

4.工期：[工期，例如2024年5月1日至2024年10月1日