标准版建设工程合同样板7篇.docxVIP

标准版建设工程合同样板7篇

篇1

合同编号：_________

发包方（甲方）：_________

承包方（乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，共同签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、工期

1.工期：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。具体开工日期以甲方书面通知为准。

2.顺延工期：如遇下列情况，乙方可向甲方提出书面申请，经甲方批准后，可相应顺延工期：

（1）因甲方原因造成乙方不能按时开工；

（2）因甲方原因造成乙方不能继续进行施工；

（3）因甲方原因致使工期顺延的其他情况。

3.乙方应在合同签订后尽快组织施工，确保工期按时完成。如因乙方原因造成工期延误，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.工程质量标准：符合《建设工程质量评价标准》及相关行业标准。

2.验收方法：按照《建设工程质量评价标准》及相关行业标准进行验收。

3.验收时间：工程竣工验收应在合同约定工期内完成。甲方应提前通知乙方验收时间，并确保验收环境符合要求。

4.验收流程：乙方应在验收前向甲方提交工程验收申请，甲方应在收到申请后尽快组织验收。验收过程中，甲方有权要求乙方提供相关资料和配合。

5.工程质量保证金：乙方应向甲方缴纳工程质量保证金，具体金额和缴纳方式在补充协议中约定。工程质量保证金在竣工验收合格后返还给乙方。

四、付款与结算

1.付款节点：甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体付款节点和金额在补充协议中约定。

2.付款方式：银行转账或其他双方约定的付款方式。

3.结算方式：工程结算应遵循公平、公正、合理原则，具体结算方式和标准在补充协议中约定。

4.甲方应在结算后尽快向乙方支付结算款项，确保乙方能够及时收到款项。如因甲方原因造成结算延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

五、违约责任

1.甲方违约：如甲方未能按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任在补充协议中约定。

2.乙方违约：如乙方未能按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。具体违约责任在补充协议中约定。

3.不可抗力：如因不可抗力因素导致一方无法按时履行合同义务，该方应及时通知对方，并提供相关证明材料。在得到对方认可后，可相应免除违约责任。

六、争议解决与管辖法院

1.争议解决方式：甲乙双方在履行合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可通过仲裁或诉讼解决。具体解决方式在补充协议中约定。

2.管辖法院：如双方选择通过诉讼解决争议，则管辖法院为合同签订地法院或双方约定的其他法院。具体管辖法院在补充协议中约定。

七、合同生效与变更

1.合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.合同变更：如需对合同进行变更，双方应协商一致并签订书面变更协议。变更协议生效前，原合同继续有效。具体变更协议在补充协议中约定。

八、其他约定事项

1.必威体育官网网址条款：甲乙双方在履行合同过程中，应对涉及双方的商业机密、技术资料等信息予以必威体育官网网址，不得向第三方泄露。泄露后应承担相应的法律责任。

2.合同份数：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.补充协议：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。具体补充协议在签订时另行约定。

4.合同终止：如一方违约导致合同无法继续履行时，另一方有权终止合同并追究违约责任。合同终止后，违约方应承担由此造成的全部损失和责任。

篇2

建设工程合同

发包方：__________（以下简称甲方）

承包方：__________（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

第一条：工程项目

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程内容：__________

1.4承包范围：__________

第二条：合同工期

2.1开工日期：