2024大型施工合同范文.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

甲方：（全称）

乙方：（全称）

一、工程概况

1.1项目名称：（项目全称）

1.2项目地点：（项目地址）

1.3工程内容：（工程简述）

1.4工程规模：（工程规模）

1.5工程概算投资额：（概算投资额）

二、合同价格

2.1本合同价为人民币（大写）：（金额）元整（小写）：（金额）。

2.2乙方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量等要求，完成本工程。

三、合同工期

3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。

3.2乙方应保证工程按期完工，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。

四、工程质量

4.1乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，保证工程质量。

4.2工程验收合格标准：按照《建设工程质量验收规范》及本项目设计文件要求执行。

五、合同的履行

5.1甲方应按照合同约定向乙方支付合同价款。

5.2乙方应按照合同约定完成工程，并保证工程质量。

5.3双方应共同参加工程验收，验收合格的，甲方支付尾款。

六、违约责任

6.1乙方未按约定完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金。

6.2甲方未按约定支付合同价款的，乙方有权要求甲方支付滞纳金。

七、争议解决

7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

八、其他约定

8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实准确，如遇信息不符或变动，应及时通知对方并协商解决。

解决办法：双方应定期核对合同信息，确保无误。如发现错误或变动，应立即通知对方，并按照双方协商的结果进行修改。

2.合同价款的支付方式和时间应严格按照合同约定执行，如需变更，应双方协商一致。

解决办法：双方应按照合同约定的支付方式和时间履行付款义务。如双方同意变更支付方式和时间，应签订补充协议，并报相关部门备案。

3.乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，甲方有权按约定向乙方追究违约责任。

解决办法：乙方应合理安排施工进度，确保工程按期完工。如因特殊情况导致工程延期，乙方应及时通知甲方，并采取措施减轻损失。甲方有权根据实际情况按约定向乙方追究违约责任。

4.工程质量应符合国家及行业相关标准、规范和设计文件要求。如工程质量出现问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。

解决办法：乙方应严格按照国家及行业相关标准、规范和设计文件要求进行施工，确保工程质量。如工程验收过程中发现质量问题，乙方应负责修复，并承担相应责任。

5.如在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指合同中承担业主角色的一方，负责委托乙方完成工程项目。

2.乙方：指合同中承担施工角色的一方，负责按照甲方要求完成工程项目。

3.合同价款：指双方约定的乙方完成工程项目后，甲方应支付给乙方的金额。

4.工期：指合同约定的乙方完成工程的时间期限。

5.工程质量：指工程项目符合国家及行业相关标准、规范和设计文件要求的程度。

6.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的赔偿金。

7.滞纳金：指甲方未按约定时间支付合同价款，应向乙方支付的违约金。

8.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等途径寻求解决方案。

应用场合：

1.适用于大型施工项目，如建筑工程、道路工程、桥梁工程等。

2.适用于乙方具备相应资质和能力的施工单位与甲方（业主或代表）之间的合同。

补充条款：

1.工程变更：如工程内容、工程规模、工程质量等发生变更，双方应签订补充协议，明确变更内容、价款及工期等。

2.不可抗力：因不可抗力因素导致工程延期或无法履行，双方应按相关法律法规和实际情况协商解决。

3.必威体育官网网址条款：双方应对合同内容及在履行过程中获得的对方商业秘密予以必威体育官网网址，未经对方同意不得泄露给第三方。

4.争议解决：如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。

附件列表：

1.工程项目批准文件

2.设计文件、施工图纸及相关技术资料

3.乙方资质证明文件

4.合同价款支付明细表

5.工