一般承揽加工合同样本7篇.docx

一般承揽加工合同样本7篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（需方）：XXXX，以下简称甲方。

乙方（供方）：XXXX，以下简称乙方。

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽加工事项，经友好协商，达成如下协议：

一、承揽加工事项

1.甲方委托乙方承揽加工以下事项：XXXX。

2.承揽加工的具体要求：XXXX。

二、加工期限

1.乙方应在合同签订后XX个工作日内完成承揽加工事项。如有特殊情况，经甲方同意后，可延长完成期限。

2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方提供必要的材料。如因甲方提供材料延误，导致承揽加工事项无法按时完成，乙方不承担违约责任。

三、加工费用及支付方式

1.承揽加工费用为人民币XX元整（￥XX）。该费用已包含税金、运输及安装调试等费用。

2.甲方应在合同签订后XX个工作日内向乙方支付承揽加工费用的XX%作为预付款，即人民币XX元整（￥XX）。剩余款项在验收合格后一次性支付。

3.乙方在收到预付款后，应开具相应的发票给甲方。

四、验收标准和方法

1.承揽加工事项完成后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到验收申请后的XX个工作日内组织验收。

2.验收标准为：XXXX。

3.验收方法：XXXX。

4.如验收不合格，乙方应负责返修或重做，并承担由此产生的全部费用。如返修或重做后仍不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方退还预付款和赔偿损失。

五、违约责任

1.甲方如未按照合同约定向乙方支付款项，每逾期一天，应向乙方支付合同总价款的XX%作为违约金。如逾期超过XX个工作日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿损失。

2.乙方如未按照合同约定完成承揽加工事项，每逾期一天，应向甲方支付合同总价款的XX%作为违约金。如逾期超过XX个工作日，甲方有权解除合同，并要求乙方退还预付款和赔偿损失。

3.双方如有其他违约行为，应根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定承担违约责任。

六、不可抗力因素

1.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。不可抗力因素包括但不限于以下情况：自然灾害、战争、政治事件等无法预见的因素。

2.在不可抗力因素影响下，双方可协商延长合同履行期限或解除合同。如解除合同，双方应按照国家有关法律法规的规定处理相关事宜。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守国家的法律法规和诚实信用原则，积极配合法院审理案件。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中其他未发生争议的部分。如争议涉及承揽加工事项的主要义务，双方应友好协商如何继续履行合同或解除合同。

3.判决生效后，双方应认真履行法院的判决和裁定。如有一方不履行判决或裁定，另一方有权向人民法院申请强制执行。在强制执行过程中，双方应积极配合法院的执行工作，确保判决或裁定的顺利执行。

八、合同生效及变更

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行合同的各项义务。如需变更合同内容，应经双方协商一致后书面签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.在合同履行过程中，如遇法律法规变更或国家政策调整等情况导致合同无法继续履行的，双方应友好协商如何解除合同或变更合同内容以适应新的法律法规和政策要求。协商不成的，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守国家的法律法规和诚实信用原则积极配合法院审理案件并承担相应的法律责任和义务。

篇2

承揽加工合同

甲方（定作人）：XXXXXX公司

乙方（承揽人）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方承揽加工事宜，达成如下协议：

一、承揽加工内容

甲方委托乙方承揽加工的产品为：XXXXXX（具体产品名称、规格型号、数量等详见附件一）。

二、承揽加工材料及设备

1.乙方需使用甲方提供的原材料进行加工，原材料需符合国家相关质量标准，并经双方共同确认。

2.乙方需使用甲方提供的设备进行加工，设备需经双方共同验收，确保设备处于良好工作状态。

三、加工期限及交货时间

1.加工期限：自本合同签订之日起计算，具体期限详见附件一。

2.交货时间：乙方需在加工期限内完成加工任务，并按时交付甲