2024外保温合同书范文.docxVIP

?合同编号：__________

合同各方：

鉴于甲方为工程项目需要进行外保温施工，根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行外保温施工的事宜达成如下协议：

第一条工程概况

1.1工程名称：__________

1.2工程地点：__________

1.3工程规模：__________

1.4工程内容：__________

第二条乙方责任

2.1乙方负责按照甲方的要求，完成外保温工程的施工，并保证工程质量符合国家相关标准和甲方的要求。

2.2乙方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成施工，不得延误工期。

2.3乙方应严格按照国家和地方的法律法规、政策及甲方要求，保证施工过程中对环境、相邻建筑物和公共设施的安全。

第三条合同价格

3.1双方经协商一致，确定本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。

3.2乙方在合同签订后，按照约定的时间和方式向甲方提交发票。

第四条施工期限

4.1乙方应在本合同约定的工程范围内，按照约定的工期完成施工。

4.2甲方应按照约定的时间向乙方支付合同价款。

第五条质量保证

5.1乙方应对施工质量负责，并承担质量问题的修复责任。

5.2工程质量保修期为__________年，自工程验收合格之日起计算。

第六条必威体育官网网址条款

6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格必威体育官网网址。

6.2必威体育官网网址期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿损失。

7.2若乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%。

第八条争议解决

8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条其他约定

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

9.2本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。

甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________

代表（签名）：__________代表（签名）：__________

签订日期：__________签订日期：__________

注意事项及解决办法：

1.合同双方应确保提供的信息真实有效，如有虚假，应承担相应法律责任。解决办法：签订前进行尽职调查，核实对方资质及提供的信息。

2.合同价款、工程量等关键条款需明确具体，避免含糊不清。解决办法：详细列出工程量清单，明确价款构成，如有争议可寻求专业机构评估。

3.约定违约责任及赔偿金额，确保合同履行。解决办法：明确违约金计算方式及赔偿范围，合理设置违约金比例。

4.注意必威体育官网网址条款，保护商业秘密和技术秘密。解决办法：签订必威体育官网网址协议，明确必威体育官网网址内容、期限及违约责任。

5.约定争议解决方式，以便出现纠纷时顺利解决。解决办法：选择合适的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼。

6.签订合确保双方代表具有授权资格。解决办法：核实代表身份，要求提供授权文件。

7.合同履行过程中，关注工程质量、进度和安全。解决办法：设立质量监督机构，定期检查工程进度和安全隐患。

8.注意合同的生效、终止和解除条件。解决办法：明确合同的起始日期、终止条件和解除方式。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担合同义务的一方，通常为委托人。

2.乙方：指履行合同义务的一方，通常为承包人。

3.合同履行：指合同双方按照约定履行各自义务的行为。

4.违约金：指一方违反合同约定，应支付给另一方的经济赔偿。

5.质量保修期：指工程验收合格后，承包人对工程质量承担修复责任的期限。

6.商业秘密：指不为公众所知悉，具有商业价值并经权利人采取必威体育官网网址措施的信息。

7.技术秘密：指不为公众所知悉，具有实用性并经权利人采取必威体育官网网址措施的技术信息。

8.争议解决：指通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同双方在履行过程中发生的纠纷。

9.尽职调查：指在签订合同前，对合同对方的资质、信用、资产等情况进行调查和评估。

10.授权文件：指证明合同双方代表具有签订和履行合同资格的文件。

应用场合：

1.建筑工程项目的外保温施工。

2.房地产开发商与施工单位之间的外保温工程合作。

3.任何需要外保温施工的场所，如工业厂房、办公楼等。

补充条款：

1.外保温材料的技术规