铁路建设工程施工合同条件新5篇.docx

铁路建设工程施工合同条件新5篇

篇1

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

鉴于甲方需要建设铁路工程，乙方具备相关施工资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本铁路建设工程施工事项达成一致，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：__________铁路建设工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：包含但不限于铁路线路、桥梁、隧道、站场、信号等建设内容。

二、合同工期

1.开工日期：______年______月______日。

2.竣工日期：______年______月______日。

3.合同总工期：______天。

三、合同价格与支付方式

1.合同总价：人民币______元（大写：______元整）。该价格为固定总价，包含但不限于人工费、材料费、机械费、税费等一切费用。

2.支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例为合同签订后支付预付款______，工程竣工验收合格后支付______，剩余______作为质量保证金，待工程保修期满后无质量问题无息退还。

四、工程质量与验收

1.乙方应按照国家标准、行业规范及甲方要求，确保工程质量。

2.双方约定本工程的验收标准为国家及行业相关验收标准。

3.工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收申请，甲方组织验收，验收合格后方可交付使用。

五、工程变更与调整

1.工程施工过程中，若发生工程变更，双方应协商一致，签订书面变更协议。

2.若因工程变更导致工程延期或造价增加，双方应友好协商，合理调整合同工期和合同价格。

六、保修责任

1.乙方对承包范围内的工程承担保修责任，保修期为工程竣工验收合格之日起两年。

2.保修期内，若发生工程质量问题，乙方应负责免费维修。

3.保修期满后，若甲方提出维修要求，乙方应优先安排，费用由甲方承担。

七、违约责任

1.若甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权停工，甲方应承担违约责任。

2.若乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，并承担由此给甲方造成的损失。

3.若因不可抗力因素导致工程延期或损失，双方应友好协商，合理调整合同工期和合同价格。

八、争议解决

1.本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

2.若双方在合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。

3.本合同未尽事宜，由双方另行协商补充。

甲方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________

乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________

日期：______年______月______日

篇2

甲方（发包方）：__________

乙方（承包方）：__________

鉴于甲、乙双方共同协商，甲方同意由乙方承担铁路建设工程项目的施工任务，为明确双方权益，特订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：__________铁路建设工程。

2.工程地点：__________。

3.工程内容：包括铁路线路、桥梁、隧道、站场等建设内容。

二、合同条件

1.工程承包方式：本工程采用包工包料方式，由乙方负责采购材料并组织施工。

2.工程期限：本工程自合同签订之日起开始，工期为XX年。如遇不可抗力因素导致工程延期，需经双方协商确定新的工期。

3.工程质量标准：本工程应符合国家铁路建设相关标准和规范，确保工程质量达到设计要求。

4.工程价款支付：甲方应按合同约定支付工程款项，乙方应按照实际完成的工程量进行结算。

5.安全生产：乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全生产。

6.违约责任：如甲、乙双方任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。

三、合同内容

1.工程范围及内容：明确本工程的具体范围和内容，包括工程数量、质量要求、技术标准等。

2.工程价款及支付方式：约定工程总价款、支付方式、支付时间等具体细节。

3.工程施工组织及工期安排：明确施工组织、工期安排及关键节点等。

4.工程质量要求及验收标准：约定工程质