2024版工程总包项目管理协议样本版.docx

2024版工程总包项目管理协议样本版A版

本合同目录一览

1.工程概述

1.1项目名称

1.2项目地点

1.3项目规模

1.4工程内容

2.合同主体

2.1发包人

2.2承包人

3.合同价格

3.1合同总价

3.2价格调整

3.3支付方式

4.合同工期

4.1工期要求

4.2工期延误

4.3提前完成奖励

5.工程质量

5.1质量标准

5.2质量控制

5.3质量争议处理

6.材料与设备

6.1材料供应

6.2设备供应

6.3材料设备验收

7.施工管理

7.1承包人管理团队

7.2发包人监督

7.3沟通协调

8.变更与调整

8.1变更范围

8.2变更程序

8.3变更费用

9.违约责任

9.1承包人违约

9.2发包人违约

9.3违约处理

10.保险

10.1保险责任

10.2保险办理

10.3保险费用

11.争议解决

11.1争议类型

11.2协商解决

11.3调解仲裁

12.合同终止

12.1终止条件

12.2终止程序

12.3终止后的事宜

13.一般条款

13.1适用法律

13.2合同解释

13.3合同修改与补充

14.附件

14.1工程图纸

14.2技术规范

14.3工程量清单

14.4其他附件

第一部分：合同如下：

第一条工程概述

1.1项目名称：根据双方协商确定的项目名称。

1.2项目地点：项目具体位置，包括省、市、县（区）及详细地址。

1.3项目规模：项目的总体规模，包括工程占地面积、总建筑面积、建筑高度等。

1.4工程内容：包括建筑工程、安装工程、装修工程等具体工程内容。

第二条合同主体

2.1发包人：指合同约定的承担工程发包责任的主体。

2.2承包人：指合同约定的承担工程承包责任的主体。

第三条合同价格

3.1合同总价：双方约定的工程总价款，包括工程的一切费用。

3.2价格调整：合同总价在约定的条件下允许调整，调整的方法和条件详见合同约定的条款。

3.3支付方式：双方约定的支付合同价款的方式，包括支付的时间、条件和金额等。

第四条合同工期

4.1工期要求：双方约定的工程竣工交付时间，以工期起始日期和工期终止日期确定。

4.2工期延误：由于承包人原因导致工程不能按照约定时间竣工的，应当按照合同约定承担工期延误的责任。

4.3提前完成奖励：根据合同约定，若承包人提前完成工程，发包人给予的奖励。

第五条工程质量

5.1质量标准：工程质量应符合国家及行业的标准和规范，以及合同约定的质量要求。

5.2质量控制：承包人应建立和完善质量保证体系，确保工程质量。

5.3质量争议处理：对于工程质量的争议，双方应协商解决；协商不成的，可按合同约定的方式处理。

第六条材料与设备

6.1材料供应：发包人应按照合同约定供应材料，并保证材料质量。

6.2设备供应：发包人应按照合同约定供应设备，并保证设备质量。

6.3材料设备验收：承包人应按照合同约定对发包人供应的材料和设备进行验收，并对验收合格的材料和设备负责使用。

第八条变更与调整

8.1变更范围：合同执行过程中，因设计变更、工程量增减等原因导致合同总价、工期等需要调整的范围。

8.2变更程序：变更发生后，双方应协商确定变更的具体内容、范围和影响，并由承包人提交变更报价。经发包人确认后，按照确认的变更报价调整合同价款。

8.3变更费用：因变更产生的费用，按照合同约定的费用计算方式进行计算。

第九条违约责任

9.1承包人违约：承包人未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定标准的，应承担违约责任。

9.2发包人违约：发包人未按照合同约定支付价款，或未提供施工条件的，应承担违约责任。

9.3违约处理：对于违约行为，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的方式处理。

第十条保险

10.1保险责任：承包人应按照合同约定办理工程保险，并承担保险责任。

10.2保险办理：承包人应按照合同约定办理工程保险，并将保险单据提交给发包人备案。

10.3保险费用：保险费用由承包人承担。

第十一条争议解决

11.1争议类型：合同执行过程中发生的争议类型，如合同条款解释、工程质量、价款支付等。

11.2协商解决：对于合同争议，双方应协商解决；协商不成的，可按照合同约定的方式处理。

11.3调解仲裁：对于协商不成的事项，可向约定的仲裁机构申请调解或仲裁。

第十二条合同终止

12.1终止条件：合同终止的条件，如工程竣工、合同到期等。

12.2终止程序：合同终止的程序，如双方签署终止协议、办理相关手续等。

12.3终止后的事宜：合同终止后的相关事宜，如工程交付、价款结算等。

第十三条一般条款

13.1适用法律：本合