上海建设工程合同模板6篇.docx

上海建设工程合同模板6篇

篇1

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：XXXX，以下简称甲方

乙方（承包方）：XXXX，以下简称乙方

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就工程建设有关事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：XXXX

2.工程地点：XXXX

3.工程内容：XXXX

4.工程造价：XXXX元

二、工期及进度要求

1.乙方应按照甲方要求的工期完成施工任务。具体工期要求如下：

（1）开工日期：XXXX年XX月XX日

（2）竣工日期：XXXX年XX月XX日

2.乙方应确保施工进度，按照甲方制定的施工计划完成每个阶段的施工任务。如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担相应的违约责任。

三、质量与验收

1.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及《上海市建设工程质量管理条例》等相关法律法规的要求。

2.甲方有权对施工质量进行监督，并提出改进意见。乙方应及时整改并达到甲方要求。

3.工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。甲方应在收到申请后尽快组织验收。验收时，乙方应提供完整的施工记录、技术资料和验收文件。

4.验收合格后，双方应签订验收文件并办理移交手续。如验收不合格，乙方应按要求进行整改并重新申请验收。

四、付款与结算

1.甲方应按合同约定向乙方支付工程款项。具体付款节点和金额如下：

（1）预付款：合同签订后，甲方应向乙方支付合同总金额的XX%作为预付款。预付款在竣工验收后扣除。

（2）中期款：工程施工至XX%时，甲方应向乙方支付合同总金额的XX%作为中期款。中期款在竣工验收后扣除。

（3）尾款：工程竣工验收合格后，甲方应向乙方支付合同总金额的XX%作为尾款。尾款在竣工验收后扣除。

2.乙方应在收到款项后及时向甲方开具合法有效的发票。如因乙方原因未能在规定时间内开具发票，甲方有权顺延付款时间。

3.结算时，乙方应提供完整的结算资料。甲方在收到结算资料后尽快完成结算工作。结算完成后，双方应签订结算文件并办理结算手续。

五、违约责任

1.甲方未按照合同约定向乙方支付款项的，每逾期一天，应向乙方支付合同总金额的XX%作为违约金。违约金自逾期之日起算，直至款项全部支付完毕为止。

2.乙方未按照合同约定完成施工任务的，每逾期一天，应向甲方支付合同总金额的XX%作为违约金。违约金自逾期之日起算，直至施工任务全部完成并验收合格为止。

3.因一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失。

六、争议解决

1.甲乙双方在合同履行过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守相关法律法规和程序规定，积极配合法院进行审理。

2.争议解决期间，双方应继续履行合同中未发生争议的部分。如因争议导致合同无法继续履行的，双方应协商解除或变更合同。协商不成的，任何一方均可向法院提起诉讼要求解除合同或变更合同内容。

七、合同生效与终止

1.本合同自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。合同生效之日起至工程竣工验收合格并办理结算手续之日止为合同的履行期限。合同履行期限届满后，双方应履行完毕合同中的全部义务并终止合同关系。如一方违约导致合同无法继续履行的，违约方应承担相应的违约责任并赔偿因此给对方造成的全部损失后终止合同关系。如双方协商解除或变更合同的也应终止合同关系并签订相关协议文件以确认解除或变更事宜。

篇2

合同编号：XXXX

甲方（发包方）：上海XXXX公司

乙方（承包方）：上海XXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方将建设工程发包给乙方施工，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：上海XXXX工程

2.工程地点：上海市XXXX区

3.工程内容：包括基础工程、主体结构、建筑装饰装修、建筑智能化、消防、水电安装等工程内容。

4.工程规模：建筑面积约XXXX平方米，层高约XXXX米。

二、合同工期

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日

3.合同工期：自开工之日起至竣工之日止，共计XX天。

三、合同价款

1.工程总价：人民币（大写）XXXX元整，（小写）