常用版承包施工合同样书7篇.docx

常用版承包施工合同样书7篇

篇1

承包施工合同

甲方（发包方）：XXXXXX公司

乙方（承包方）：XXXXXX公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，为明确双方在施工过程中的权利和义务，经双方协商，达成以下合同条款，以资共同遵守。

一、工程概况

1.工程名称：XXXXXX工程

2.工程地点：XXXXXX

3.承包范围：详见本合同附件一《承包范围及工程量清单》

4.承包方式：包工包料

5.施工工期：自本合同签订之日起至XXXX年XX月XX日完成全部工程内容

6.工程质量：符合国家相关质量标准

7.工程价款：详见本合同附件二《工程价款及支付方式》

二、甲方责任

1.负责提供施工图纸及技术资料，并协助乙方进行现场交底

2.负责协调现场各工种及各施工单位之间的关系

3.按本合同约定支付工程款

4.监督乙方的施工质量、进度及安全文明施工情况

5.负责组织工程竣工验收，并按本合同约定支付工程余款

三、乙方责任

1.负责按照施工图纸及技术要求进行施工，确保施工质量符合国家相关标准

2.负责协调现场各工种之间的关系，确保施工进度满足甲方要求

3.遵守安全文明施工规范，确保施工安全无事故

4.负责提供工程竣工验收相关资料，并协助甲方组织竣工验收

5.承担因乙方原因造成的一切经济损失和法律责任。

四、付款方式

1.本合同签订后，甲方支付乙方工程预付款XX元。预付款在乙方进场后XX天内扣除。

2.乙方按甲方要求完成相应工程量后，甲方支付乙方工程款至实际完成工程量的XX%。

3.工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程款至实际完成工程量的XX%。余款XX元作为质量保证金，保修期满后支付。

4.甲方逾期支付工程款超过XX天，乙方有权停工，并由甲方承担逾期付款的违约责任。

五、质量保修

1.保修期：本工程保修期为XX年，自工程竣工验收合格之日起计算。保修期内，乙方负责提供保修服务，并承担因保修不当造成的一切经济损失和法律责任。

2.保修范围：详见本合同附件三《质量保修范围及期限》

3.保修服务：乙方应在接到甲方保修通知后XX小时内响应，并按照甲方要求提供保修服务。

4.保修款支付：保修期满后，甲方将保修款XX元支付给乙方。如乙方在保修期内提供了良好的保修服务，甲方可酌情提前支付保修款。

六、违约责任

1.甲方逾期支付工程款超过XX天，甲方应按同期银行贷款利率向乙方支付逾期付款的利息。

2.乙方因自身原因导致工期延误，每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。逾期超过XX天，甲方有权解除合同，并由乙方承担一切经济损失和法律责任。

3.乙方施工质量不符合国家相关标准，乙方应按照甲方要求进行返工修理，并承担由此产生的一切费用。

4.乙方拒绝提供保修服务或保修服务不符合甲方要求，甲方有权扣除乙方保修款，并由乙方承担一切经济损失和法律责任。

5.任何一方违反本合同约定，均应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

七、争议解决

本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

八、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应严格遵守本合同约定，切实履行各自义务。

2.本合同未尽事宜，可经双方协商一致后签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.本合同一式四份，双方各执两份。具有同等法律效力。

篇2

施工合同

甲方（建设单位）：[甲方单位名称]

乙方（施工单位）：[乙方单位名称]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

一、工程概况

1.工程名称：[工程名称]

2.工程地点：[工程地点]

3.工程内容：[工程内容]

4.承包范围：[承包范围]

5.承包方式：[承包方式]

6.合同工期：开工日期XXXX年XX月XX日，竣工日期XXXX年XX月XX日，合同工期XX天。

7.质量等级：合格。

8.合同价款：[合同价款]，此价格已包括所有现场施工及完成实验的费用。

二、甲方责任

1.负责办理建设施工过程中的相关手续。

2.负责提供施工用水、电