2024年房屋装修合同清单6篇.docx

2024年房屋装修合同清单6篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（装修公司）：___________________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方承包甲方房屋装修工程事宜达成如下协议：

一、工程概况

工程地点：___________________

房屋结构：___________________

建筑面积：___________________平方米

装修内容：包含但不限于墙面涂料、地面铺设、吊顶安装等。具体项目见本合同清单。

二、工程期限及进度安排

开工日期：XXXX年XX月XX日

竣工日期：XXXX年XX月XX日

工期延误的处理办法等详细条款约定（具体约定）。

三、工程价款及支付方式

工程预算总造价（大写）：_________________________元（人民币）整。根据最终确定的工程变更项目及工程量进行增减结算。工程款支付方式：（详细条款约定支付方式）。所有支付款项由乙方开具正式收据或发票作为凭证。若涉及财务方面双方还需另有约定补充条款以执行相应规则制度，共同规避经济风险保障双方的利益。此外根据行业特点具体可以设定尾款验收合格交付后支付等条款。

四、装修材料约定及质量要求

一、甲方与乙方的基本信息以及房屋概况

---------------------------------

篇2

一、合同当事人：

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

二、工程概况：

工程地点：

工程造价：

建筑面积：

房屋结构：

三、承包方式及材料供应：

1.甲方提供材料，乙方按甲方要求施工。具体细节及验收标准，请参照附件一《房屋装修施工验收规范》。

2.乙方在施工中应遵守甲方的施工要求，确保工程质量符合甲方要求。

3.甲方有权对乙方提供的材料进行验收，如材料不符合要求，甲方有权要求乙方更换。

4.乙方在施工过程中应注意保护甲方的财产，如造成损失，应照价赔偿。

四、施工期限：

施工开始日期：

施工结束日期：

五、付款方式：

1.甲方应按以下方式向乙方支付款项：

*工程款支付节点及金额，请参照附件二《房屋装修工程付款节点及金额》。

2.乙方应在收到款项后，向甲方提供正规的发票。

3.如甲方未按时支付款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

4.如乙方未按时向甲方提供发票，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

六、违约责任：

1.甲方未按时支付款项的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。违约金金额为合同总金额的10%。

2.乙方未按时完成工程的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。违约金金额为合同总金额的10%。

3.乙方在施工过程中造成甲方财产损失的，应照价赔偿。如无法赔偿的，应向甲方支付违约金。违约金金额为损失金额的10%。

4.甲方未按时向乙方提供材料的，应承担违约责任，向乙方支付违约金。违约金金额为合同总金额的10%。如因此导致工程延误的，甲方应承担相应的赔偿责任。

5.乙方未按照甲方的施工要求施工的，应承担违约责任，向甲方支付违约金。违约金金额为合同总金额的10%。如因此导致工程质量不符合要求的，乙方应承担相应的赔偿责任。

七、争议解决：

1.合同履行过程中如发生争议，双方应首先尝试友好协商解决。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院的判断，履行判决结果。

2.合同履行过程中如发生不可抗力因素导致合同无法继续履行的，双方可协商解除合同。如协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应尊重法院的判断，履行判决结果。

八、其他约定：

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

2.本合同中未尽事宜，双方可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

3.在合同履行过程中，如有其他需要协商的事项，双方应及时沟通并达成书面协议。书面协议与本合同具有同等法律效力。

篇3

甲方（业主）：__________________

乙方（装修公司）：__________________

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的原则基础上，就甲方房屋的装修工程达成以下协议：

一、工程概况

1.工程地址：_