2024版建筑工程施工协议范本版.docx

2024版建筑工程施工协议范本版A版

本合同目录一览

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程

1.4施工期

1.5质量标准

1.6工程量清单

第二条合同价格

2.1合同总价

2.2工程变更价款

2.3价格调整

2.4付款方式

2.5竣工结算

第三条施工条件

3.1施工现场

3.2施工设施

3.3施工证件

3.4施工计划

第四条工程质量与安全

4.1质量要求

4.2质量检查

4.3安全事故处理

4.4环境保护

第五条工期延误

5.1延误责任

5.2延期竣工

5.3工期延误赔偿

第六条合同变更

6.1变更条件

6.2变更程序

6.3变更价款

第七条违约责任

7.1发包人违约

7.2承包人违约

7.3违约赔偿

第八条争议解决

8.1协商解决

8.2调解解决

8.3仲裁解决

8.4法律途径

第九条合同的解除

9.1解除条件

9.2解除程序

9.3解除后的赔偿

第十条合同的转让

10.1转让条件

10.2转让程序

10.3转让后的责任

第十一条必威体育官网网址条款

11.1必威体育官网网址内容

11.2必威体育官网网址期限

11.3泄密责任

第十二条不可抗力

12.1不可抗力事件

12.2不可抗力后果

12.3不可抗力责任

第十三条税收政策

13.1税收责任

13.2税收优惠

13.3税务申报

第十四条其他条款

14.1合同效力

14.2合同修改

14.3合同解除

14.4法律适用

14.5争议解决

14.6附件说明

第一部分：合同如下：

第一条合同主体及定义

1.1发包人

1.2承包人

1.3工程

1.4施工期

施工期是指自合同签订之日起至工程竣工交付之日止的期限。

1.5质量标准

工程质量应符合国家现行有关法律法规、规范和标准的规定，并达到本合同约定的质量等级。

1.6工程量清单

工程量清单是本合同的附件，详细列明了工程项目的名称、数量、单位、工程量和合同价格等。

第二条合同价格

2.1合同总价

本合同总价是指承包人完成合同约定的全部工程量后，按照本合同的约定计算出的总价。

2.2工程变更价款

工程变更价款是指由于工程变更导致工程量的增减、工期的调整等因素，按照本合同的约定计算出的价款。

2.3价格调整

价格调整是指由于市场行情变化、政策调整等因素，导致合同总价发生变化的，按照本合同的约定进行调整。

2.4付款方式

付款方式是指发包人按照本合同的约定，向承包人支付合同价款的方式。

2.5竣工结算

竣工结算是指工程竣工后，按照合同约定的计价方式和计价依据，对承包人完成工程的情况进行最终结算。

第三条施工条件

3.1施工现场

施工现场是指本合同项下工程项目的施工地点，包括施工场地、施工设施和施工所需的其他场所。

3.2施工设施

施工设施是指为完成工程所需的各类施工设备、材料、临时设施等。

3.3施工证件

承包人应按照法律法规和地方政府的要求，办理施工现场所需的各项施工证件。

3.4施工计划

承包人应按照本合同的约定和工程需要，制定施工计划，并报发包人批准。

第四条工程质量与安全

4.1质量要求

工程质量应符合国家现行有关法律法规、规范和标准的规定，并达到本合同约定的质量等级。

4.2质量检查

承包人应按照本合同的约定，对工程质量进行自检、互检和专检，确保工程质量符合要求。

4.3安全事故处理

安全事故的处理应按照法律法规和本合同的约定进行。

4.4环境保护

承包人应按照法律法规和本合同的约定，做好施工现场的环境保护工作。

第五条工期延误

5.1延误责任

工期延误的责任应按照本合同的约定确定。

5.2延期竣工

延期竣工应按照本合同的约定进行。

5.3工期延误赔偿

工期延误赔偿应按照本合同的约定进行。

第六条合同变更

6.1变更条件

合同变更的条件应按照本合同的约定。

6.2变更程序

合同变更的程序应按照本合同的约定。

6.3变更价款

合同变更价款应按照本合同的约定进行。

第八条争议解决

8.1协商解决

双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。

8.2调解解决

如协商不成，双方同意向工程所在地的建设行政主管部门或者有关机构申请调解。

8.3仲裁解决

如调解不成，任何一方均可向合同约定的仲裁委员会申请仲裁。

8.4法律途径

如仲裁不成，可向合同约定的人民法院提起诉讼。

第九条合同的解除

9.1解除条件

合同解除的条件应符合本合同的约定。

9.2解除程序

合同解除的程序应按照本合同的约定进行。

9.3解除后的赔偿

合同解除后的赔偿应按照本合同的约定。

第十条合同的转让

10.1转让条件

合同转让的条件应符合本合同的约定。

10.2转