烟草施工合同6篇.docx

烟草施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为_________天，自乙方进场施工之日起计算。

2.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为人民币_________元整。

2.甲方应在签订合同后7个工作日内，支付乙方工程合同总价的30%作为预付款。预付款汇至乙方指定账户。

3.乙方按合同约定完成全部工程施工并经验收合格后，甲方应向乙方支付工程合同总价的70%。剩余款项汇至乙方指定账户。

4.如甲方需要向乙方支付款项时，应通过银行转账方式支付至乙方指定账户。具体账户信息如下：_________。

第四条工程质量及验收标准

1.工程质量应达到国家或专业的质量检验评定标准。具体要求如下：_________。

2.验收标准和方法：_________。

第五条甲方责任和义务

1.甲方应确保施工场地的道路畅通，并协调好施工场地的关系，为乙方施工提供必要的便利条件。

2.甲方应按时向乙方支付工程款项。如因甲方原因未能按时支付工程款项，则工期相应顺延。

3.甲方应确保施工场地的安全环境，并应采取必要的安全措施保障施工人员的安全。如因甲方未采取有效措施导致施工人员发生安全事故，则甲方应承担相应的法律责任。

第六条乙方责任和义务

1.乙方应确保施工人员具备相应的施工技能和资质，并应配备必要的安全设备保障施工人员的安全。如因乙方未采取有效措施导致施工人员发生安全事故，则乙方应承担相应的法律责任。

2.乙方应严格按照合同约定进行施工，确保施工质量符合验收标准。如因乙方施工质量问题导致验收不合格，则乙方应承担相应的违约责任。

3.乙方应按时向甲方提交施工资料和验收申请。如因乙方原因未能按时提交相关资料或验收申请，则工期相应顺延。

第七条违约责任及赔偿标准

1.如因甲方原因未能按时支付工程款项或提供必要便利条件导致工期延误的，则甲方应承担相应的违约责任并赔偿因此给乙方造成的实际损失。具体赔偿标准如下：每逾期一天，甲方应支付乙方合同总价的0.5%作为违约金；如违约金总额超过合同总价的5%，则甲方应支付乙方合同总价的5%作为违约金上限。同时，甲方应赔偿乙方因工期延误导致的额外成本支出和利润损失等实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

2.如因乙方原因未能按时完成施工任务或施工质量不符合验收标准的，则乙方应承担相应的违约责任并赔偿因此给甲方造成的实际损失。具体赔偿标准如下：每逾期一天，乙方应支付甲方合同总价的0.5%作为违约金；如违约金总额超过合同总价的5%，则乙方应支付甲方合同总价的5%作为违约金上限。同时，乙方应赔偿甲方因工期延误或施工质量问题导致的额外成本支出和利润损失等实际损失。具体赔偿金额由双方协商确定。

第八条合同生效与终止条件及方式

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。合同生效后，双方应认真履行各自的义务和责任。任何一方不得擅自变更或解除本合同。如需变更或解除本合同，应经双方协商一致并达成书面协议后生效。如双方未能就变更或解除本合同达成一致意见，则本合同继续履行直至工程竣工验收合格并结算完毕为止。在合同终止时，双方应友好协商处理未完成的施工任务和结算事宜等相关问题。同时，双方应妥善保管好相关资料和财产，确保交接清楚无误后终止本合同关系。如有任何争议或纠纷无法协商解决时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决之嫌。如有任何争议或纠纷无法协商解决时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决之嫌。如有任何争议或纠纷无法协商解决时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决之嫌。如有任何争议或纠纷无法协商解决时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决之嫌。如有任何争议或纠纷无法协商解决时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决之嫌。如有任何争议或纠纷无法协商解决时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决之嫌。如有任何争议或纠纷无法协商解决时，可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼解决之嫌。如有

篇2

甲方（发包方）：_______