合同工程完工验收水库验收5篇.docx

合同工程完工验收水库验收5篇

篇1

甲方（验收方）：[甲方名称]

乙方（被验收方）：[乙方名称]

根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方对乙方合同工程完工验收水库验收事宜，达成如下协议：

一、验收范围

本次验收的范围包括乙方的合同工程中的水库部分。具体内容包括水库的建设质量、建设进度、建设资料等。

二、验收标准

本次验收按照《中华人民共和国水利工程质量管理规定》和相关行业标准和规范进行。具体标准包括但不限于以下几点：

1.水库建设质量符合设计和规范要求，无重大质量事故。

2.水库建设进度符合合同约定，无重大延误。

3.水库建设资料齐全、准确，符合档案管理要求。

三、验收程序

1.乙方提交验收申请，并提供相关资料。

2.甲方组织验收小组，对乙方的合同工程进行实地验收。

3.验收小组对水库的建设质量、建设进度、建设资料等进行全面检查。

4.验收小组向甲方提交验收报告，甲方根据报告做出验收结论。

四、验收时间

本次验收的具体时间根据乙方的申请和甲方的安排确定，一般在合同工程完工后一段时间内进行。

五、验收费用

本次验收的费用由甲方承担。具体费用包括验收小组的实地验收费用、验收报告的编制费用等。乙方无需承担验收费用。

六、违约责任

1.如果乙方在验收过程中存在重大质量问题或虚假情况，乙方应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.如果甲方在验收过程中存在违规行为或错误，甲方应当承担相应的违约责任，并赔偿因此给乙方造成的全部损失。

七、争议解决

1.甲乙双方在验收过程中发生争议，应当首先通过友好协商解决。如果协商无果，可以通过仲裁或诉讼解决。仲裁机构为[仲裁机构名称]，诉讼法院为[诉讼法院名称]。在争议解决期间，双方应当继续履行合同中其他未发生争议的部分。

2.仲裁裁决或法院判决对双方具有最终的法律约束力。一方不履行裁决或判决的，另一方有权向有管辖权的人民法院申请强制执行。

八、其他条款

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律约束力。双方应当严格遵守合同条款，全面履行各自义务。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同附件与本合同具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行协商补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.本合同自生效之日起执行，有效期为[合同有效期]。期满后如需续签，双方应提前[提前通知天数]天书面通知对方，并按照本合同规定的程序进行续签。

5.在合同执行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法向法院提起诉讼。

篇2

甲方（建设单位）：_________

乙方（施工单位）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为确保工程质量、进度和验收的顺利进行，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就合同工程完工验收水库验收事宜达成如下协议：

一、验收范围

本次验收的工程项目为：_________。具体验收范围包括以下几个方面：

1.土建工程：包括坝体、溢洪道、放水设施等部位的施工及质量情况。

2.水利工程：包括水库蓄水、放水、调度等系统的运行及性能情况。

3.电气工程：包括电站发电机、变压器、配电系统等设备的安装及运行状况。

4.验收资料的整理与提交：包括施工记录、材料检验报告、试验报告等文件的整理与提交。

二、验收标准

本次验收按照以下标准执行：

1.工程质量应符合国家及行业相关标准，并达到设计要求。

2.工程施工过程中应遵守相关法律法规，不得有任何违法行为。

3.工程的施工进度应满足合同要求，不得拖延工期。

4.施工单位应提交完整的验收资料，并保证资料的真实性和完整性。

三、验收程序

本次验收按照以下程序进行：

1.施工单位提交验收申请，包括验收范围、验收标准等相关资料。

2.建设单位组织验收小组，对施工单位提交的验收申请进行审查。

3.审查通过后，建设单位组织验收小组进行现场验收。

4.现场验收结束后，验收小组出具验收报告，对工程质量、进度等方面进行评价。

5.施工单位根据验收报告进行整改，并重新提交验收申请。

6.重新审查通过后，建设单位组织验收小组进行第二次现场验收。

7.第二次现场验收结束后，验收小组再次出具验收报告，对工程质量、进度等