2024包工不包料建房合同的模板.docxVIP

?合同编号：__________

地址：

联系方式：

地址：

联系方式：

鉴于甲方计划建设一座房屋，并需要乙方提供相应的建筑服务；乙方具备提供此类服务的资质和能力，双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就甲方房屋建设事宜达成如下协议：

第一条工程内容

1.1本工程为_______层_______结构房屋，建筑总面积为_______平方米。

1.2乙方负责按照甲方提供的施工图纸和施工要求，完成房屋的建设工作。

第二条工程质量

2.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。

2.2工程验收合格后，乙方应承担一定的保修责任，具体保修期限和内容详见附件。

第三条工程进度

3.1乙方应按照双方约定的施工时间表进行施工，确保工程按时完成。

3.2乙方如因特殊原因导致工程进度延误，应提前向甲方说明情况，并采取措施确保工程按时完成。

第四条工程款项

4.1双方同意，工程款项分为_______期支付，具体支付时间及金额详见附件。

4.2乙方完成工程后，甲方应按照约定的时间支付尾款。

第五条违约责任

5.1任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担返工、维修等费用。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

签订日期：_______年_______月_______日

注意事项及解决办法：

1.合同的签订和履行应严格遵守国家法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律。

解决办法：双方应在合同中明确约定遵守的法律法规，并在合同履行过程中严格按照法律法规的规定进行。如有违法行为，应立即纠正，并承担相应的法律责任。

2.合同中的术语和名词应准确理解，确保双方对合同内容的共识。

解决办法：双方应在合同中对相关术语和名词进行定义和解释，如有争议，应以合同中的解释为准。

3.合同中的工程质量和标准应符合国家相关标准和规范。

解决办法：乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应承担返工、维修等费用。

4.合同中的工程进度和时间节点应按时完成。

解决办法：乙方应按照双方约定的施工时间表进行施工，确保工程按时完成。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应承担相应的违约责任。

5.合同中的款项支付和结算应严格按照约定的时间和金额进行。

解决办法：双方应按照约定的时间和金额支付工程款项。如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。

法律名词及名词解释：

1.甲方：指承担房屋建设任务的当事人。

2.乙方：指承担房屋建设服务的当事人。

3.工程质量：指工程满足使用目的的各种性能指标，包括结构安全、使用功能、外观等方面。

4.保修责任：指乙方对工程在一定期限内出现的质量问题承担修复、更换等责任。

5.违约责任：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应承担的民事责任。

6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式予以解决。

7.合同履行：指双方按照合同约定履行各自的权利和义务的行为。

应用场合：

1.个人或企业建设房屋，委托建筑公司或个人施工。

2.房地产开发商建设楼盘，与施工单位签订施工合同。

3.农村自建房，村民与施工队签订的建设合同。

补充条款：

1.施工期间的安全防护措施。

2.乙方使用材料的品牌、型号、质量等要求。

3.工程验收标准和程序。

4.保修期限和保修范围。

5.合同争议的解决方式。

6.合同的变更和解除条件。

7.违约方的赔偿责任。

附件列表：

1.施工图纸和技术说明书。

2.工程预算书和报价单。

3.材料采购合同和产品说明书。

4.工程进度计划和时间表。

5.质量检测报告和验收报告。

6.付款凭证和收据。

7.双方身份证明和资质证书。