绿化维护施工合同6篇.docx

绿化维护施工合同6篇

篇1

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就绿化维护施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工期限

1.施工日期：自合同签订之日起至_________止。

2.甲方应提前_________天通知乙方具体施工时间。

三、付款方式

1.甲方应在合同签订后向乙方支付工程总造价的_________%作为预付款。

2.乙方完成全部施工内容并通过甲方验收后，甲方应向乙方支付剩余的款项。

3.甲方应确保付款及时，若因甲方原因造成付款延误，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任。

四、施工要求

1.乙方应严格按照甲方提供的施工图纸和技术规范进行施工。

2.乙方应确保施工质量符合国家标准和甲方要求。

3.乙方在施工中应遵守安全操作规程，确保施工安全。

4.乙方应在施工前制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。

5.乙方应在施工过程中做好施工记录，确保施工数据的真实性和准确性。

五、验收标准和方法

1.乙方完成全部施工内容后，应及时向甲方提交验收申请。

2.甲方应在收到乙方的验收申请后_________天内组织验收。

3.验收标准应按照国家相关标准和甲方要求进行。

4.验收时，乙方应向甲方提供相关的施工记录和数据。

5.如果验收不合格，乙方应按照规定进行整改，并承担相应的费用。

六、违约责任

1.甲方若未按照合同约定支付款项，应承担相应的违约责任，并赔偿乙方因此造成的损失。

2.乙方若未按照合同约定完成施工内容，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。

3.因不可抗力因素导致合同无法按时履行的，双方应友好协商解决。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。

2.若协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查和审理工作。

4.判决生效后，双方应认真履行判决结果，确保合同的顺利实施。

八、合同生效及其他

1.本合同自双方签字或盖章之日起生效。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

4.甲方和乙方在本合同中的权利与义务不因合同的终止而终止。双方应继续履行各自的责任和义务，直至合同完全终止。

5.在合同履行过程中，双方应本着诚实信用的原则，积极履行各自的义务，确保合同的顺利实施。

篇2

甲方：[甲方名称]（以下简称甲方）

乙方：[乙方名称]（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，就甲方的绿化维护施工事宜达成如下协议：

一、工程概况

（一）工程名称：[工程名称]

（二）工程地点：[具体地址]

（三）工程内容：绿化维护施工，包括但不限于植被种植、养护、修剪、病虫害防控等。

二、工程期限

本工程自XXXX年XX月XX日开始施工，至XXXX年XX月XX日结束。如遇特殊情况，经双方协商，可相应顺延工期。

三、工程价款及支付方式

（一）工程价款：人民币[金额]元整。

（二）支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付款项：

1.工程启动资金：签约后五个工作日内支付合同总额的XX%。

2.工程进度款：根据工程进度，按阶段支付。

3.工程竣工款：工程竣工验收合格后XX日内结清余款。

四、工程质量及验收标准

（一）乙方应按照相关绿化施工规范及合同约定进行施工，保证施工质量。

（二）工程验收标准：按照国家标准及地方规范进行验收。

（三）验收程序：工程完工后，乙方提交验收申请，甲方组织验收小组进行验收。

五、工程保修与维护

（一）保修期：工程竣工验收之日起XX个月为保修期。

（二）保修内容：因乙方施工质量问题造成的损坏，由乙方负责无偿修复。

（三）维护服务：保修期结束后，乙方应提供有偿的绿化维护服务，具体费用及内容另行协商。

六、甲方责任与义务