金刚砂耐磨地坪工程施工合同书6篇.docx

金刚砂耐磨地坪工程施工合同书6篇

篇1

甲方（委托方）：XXXX有限公司

乙方（施工方）：XXXX有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行金刚砂耐磨地坪工程施工事宜，达成以下协议：

一、工程概况

2.工程地点：XXXX

3.施工范围：XXXX

4.施工内容：金刚砂耐磨地坪施工，包括但不限于材料准备、地面处理、耐磨地坪铺设、养护等。

二、合同双方的权利和义务

1.甲方权利和义务

（1）甲方应确保施工区域的安全，提供必要的施工条件，如水电供应等。

（2）甲方应按照合同约定支付乙方工程款。

（3）甲方应协调其他施工单位，确保施工顺利进行。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应按照合同约定完成金刚砂耐磨地坪施工任务。

（2）乙方应确保施工质量，达到甲方要求。

（3）乙方应合理安排施工进度，确保按时完成施工任务。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：本合同总价款为人民币XXXX元（大写：XXXX）。

2.支付方式：甲方应按照以下节点向乙方支付工程款。

（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；即人民币XXXX元（大写：XXXX）。

（2）乙方完成金刚砂耐磨地坪施工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的XX%；即人民币XXXX元（大写：XXXX）。

（3）剩余合同总价款的XX%，即人民币XXXX元（大写：XXXX），作为质量保证金，在工程竣工后一年内支付。

3.乙方开户银行账户信息：XXXX。

四、施工工期

1.乙方应按照甲方要求的时间节点完成金刚砂耐磨地坪施工任务。

2.如因甲方原因导致施工延期，乙方不承担责任。

3.如因乙方原因导致施工延期，乙方应承担相应违约责任。具体违约责任如下：每逾期一天，乙方应向甲方支付合同总价款XX%的违约金。

五、质量保证及售后服务

1.乙方应确保金刚砂耐磨地坪施工质量符合甲方要求。

2.如因乙方施工质量问题导致地面损坏，乙方应承担维修责任。维修期限为工程竣工之日起一年内。维修范围包括但不限于：起皮、脱落、磨损等。维修方式为：乙方应在接到甲方维修通知后XX个工作日内到达现场进行维修。维修费用由乙方承担。

3.维修期满后，如需继续维修，双方应另行签订维修合同。维修费用根据实际情况协商确定。

六、验收及保修期

1.甲方应在金刚砂耐磨地坪施工完成后XX个工作日内进行验收。验收标准为：地面平整、无起皮、脱落、磨损等现象。

2.保修期为工程竣工之日起一年内。在保修期内，如因乙方施工质量问题导致地面损坏，乙方应承担维修责任。具体维修事宜按照本合同第五条执行。

3.保修期满后，如需继续维修，双方应另行签订维修合同。维修费用根据实际情况协商确定。

七、违约责任及纠纷解决方式

1.甲方如未按照合同约定支付乙方工程款，应承担违约责任。具体违约责任为：每逾期一天，甲方应向乙方支付未付款项XX%的违约金。违约金从应付未付款项之日起计算，直至款项付清为止。违约金与未付款项一并支付给乙方。如甲方逾期超过XX天仍未支付款项，乙方有权解除合同并要求甲方赔偿全部损失。全部损失包括但不限于：工程款、违约金、赔偿金等。赔偿金按合同总价款的XX%计算，即人民币XXXX元（大写：XXXX）。赔偿金应在解除合同之日起XX个工作日内支付给乙方。如甲方未按照约定支付赔偿金，乙方有权向人民法院申请强制执行。强制执行的费用由甲方承担。如因一方违约导致另一方产生其他损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。具体赔偿责任根据实际损失情况协商确定或由法院判决确定。其他损失包括但不限于：直接损失、间接损失、可得利益损失等直接损失包括但不限于：材料费、人工费、机械费等；间接损失包括但不限于：因违约行为导致的其他费用支出；可得利益损失包括但不限于：因违约行为导致的利润损失等2.因一方违约导致另一方产生纠纷的，双方应首先通过友好协商解决

篇2

发包方（甲方）：[甲方公司名称]

承包方（乙方）：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程的具体情况，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订本合同，以明确双方的权利和义务，确保工程的顺利进行。

一、工程概况

2.工程地点：[工程地点]

4.工程质量：优质

二、工期及进度

1.工期：自合同签订之日起[工期天数]天内完成。

2.进度：乙方需按照甲方要求的施工