通用建筑工地施工合同样本6篇.docx

通用建筑工地施工合同样本6篇

篇1

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方工程发包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程内容：_________

4.工程造价：_________

二、施工范围及要求

1.乙方负责按照甲方提供的施工图纸和技术要求进行工程施工。

2.乙方应确保施工质量符合《中华人民共和国建筑法》及相关法规的要求。

3.乙方需按照甲方要求的工期完成施工任务。

三、合同工期

1.工程开工日期：_________

2.工程竣工日期：_________

3.如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时向甲方报告，甲方将根据具体情况进行调整。

四、质量与验收

1.乙方应建立健全施工质量保证体系，确保施工质量符合合同约定及甲方要求。

2.工程竣工后，乙方应提交工程验收申请，甲方组织相关人员进行验收。

3.验收过程中，如发现问题，乙方应及时进行整改。

五、合同价款及支付方式

1.工程总价款为：_________元。大写：_________元整。

2.甲方应在合同签订后支付乙方工程总价款的30%作为预付款。即：_________元。大写：_________元整。

3.乙方完成工程施工并通过验收后，甲方应支付乙方剩余的70%工程款。即：_________元。大写：_________元整。

六、违约责任

1.若甲方未按照合同约定支付预付款或工程进度款，则乙方有权停止施工，直至甲方支付相应款项。在此期间，乙方所造成的损失由甲方承担。

2.若乙方未按照合同约定完成施工任务，则应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此所造成的损失。

3.若因不可抗力因素导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决。

七、争议解决方式

1.双方在履行合同过程中发生争议时，应首先尝试友好协商解决。如协商无果，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

2.在争议解决期间，双方应继续履行合同中的其他约定。

八、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效。

2.当工程竣工验收并结清全部款项后，本合同自动终止。

九、其他约定事项

1.双方应妥善保管合同文本及相关资料，确保合同的完整性和安全性。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。

3.未尽事宜，双方可另行签订补充协议进行约定。补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（发包方）：_________（签字/盖章）

乙方（承包方）：_________（签字/盖章）

日期：_________

篇2

合同编号：_________

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合本工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条合同工期

1.本合同签订后，乙方应尽快做好开工准备，并于_________年_________月_________日开工。

2.因甲方原因造成开工时间推迟，工期相应顺延。

3.因乙方原因造成施工不能按时开工或中途停工，工期不予顺延。

4.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

5.甲方要求比合同约定的工期推迟竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因窝工造成的损失。

6.乙方应按合同约定工期完成施工任务。

第三条工程质量与验收

1.工程质量应达到合同约定的质量标准。工程质量评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因乙方原因造成工程质量不符合合同约定的质量标准，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的全部损失。

2.乙方应在施工过程的不同阶段，按国家或行业的质量检验评定标准分阶段对施工质量进行验收。阶段验收应按规定的时间进行。甲方应按验收规范参