围墙施工合同模板8篇.docx

围墙施工合同模板8篇

篇1

甲方：XXX（以下简称甲方）

乙方：XXX（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，为明确双方在合同履行过程中的权利和义务，经双方协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：围墙施工工程。

2.工程地点：XXX。

3.工程内容：围墙的建造、维修和粉刷。

4.承包范围：甲方提供的围墙施工图纸中所示的全部内容。

5.承包方式：包工包料。

6.施工面积：以甲方实际确定的施工图纸为准。

7.施工工期：自合同签订之日起计算，工期为XX天。如遇不可抗力因素，工期可相应顺延。

8.工程质量：合格。

9.合同价款：人民币XX元（大写：XX）。此价格包括围墙建造、维修和粉刷的所有费用，且已包含税金。

二、双方的权利和义务

1.甲方的权利和义务

（1）甲方应提供施工图纸及相关技术资料，并对乙方的施工进行全面监督。

（2）甲方应按照合同约定支付合同价款。

（3）甲方应协调好周边关系，确保施工顺利进行。

2.乙方的权利和义务

（1）乙方应按照施工图纸及甲方要求进行施工，确保施工质量。

（2）乙方应按照合同约定完成围墙的建造、维修和粉刷工作。

（3）乙方应确保施工安全，如发生任何安全事故，责任由乙方自行承担。

（4）乙方应做好施工现场的管理工作，确保文明施工。

三、合同价款及支付方式

1.合同价款：人民币XX元（大写：XX）。此价格已包含围墙建造、维修和粉刷的所有费用，且已包含税金。

2.支付方式：合同签订后，甲方支付合同总价款的XX%作为预付款，即人民币XX元（大写：XX）。剩余款项在乙方完成围墙施工并经甲方验收合格后一次性支付，即人民币XX元（大写：XX）。

四、验收标准及验收方法

1.验收标准：本工程采用国家现行有关围墙施工的质量验收标准。

2.验收方法：甲方组织相关人员对围墙施工进行验收，验收合格后出具验收报告。乙方应在验收前提供完整的验收资料，并配合甲方进行验收工作。

五、保修条款

1.保修内容：围墙施工工程中出现的所有质量问题，包括围墙的建造、维修和粉刷等。

2.保修期限：自验收合格之日起计算，保修期为XX年。在保修期内，乙方应对围墙出现的任何质量问题进行免费维修。保修期满后，如需继续合作，可另行签订合同。

3.保修期间，如因乙方原因造成围墙损坏或需要维修的，乙方应在接到甲方通知后XX日内进行维修。如因甲方原因造成围墙损坏或需要维修的，甲方可委托乙方进行维修，并支付相应的费用。

4.保修期满后，如需继续合作，可另行签订合同。在新的合同中，双方应重新协商确定保修条款的具体内容。

六、违约责任及纠纷解决方式

1.违约责任：如一方违约，守约方有权要求违约方承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。具体违约责任以《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定为准。

2.纠纷解决方式：如双方在合同履行过程中发生纠纷，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应遵守法院的判决或裁定，并履行相应的义务。

七、其他事项

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。具有同等法律效力。本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。如本合同与相关法律法规相抵触的条款自动失效，应以相关法律法规的规定为准。本合同中的所有条款均由双方充分协商后确定，并经双方认可和签署确认无误后生效执行。如有任何争议或纠纷产生时按照本合同条款执行解决处理；若需要修改或补充相关条款时请按照本合同约定的程序进行办理；若本合同与国家法律法规相冲突时以国家法律法规为准执行处理；若本合同与行业规定有冲突时以行业规定为准执行处理；若本合同中有未尽事宜时请按照国家相关法律法规及行业规定进行

篇2

甲方（发包方）：_________

乙方（承包方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方委托乙方进行围墙施工事宜，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________围墙施工工程。

2.工程地点：_________。

3.工程内容：包括围墙建设、墙面装饰、门洞预留等。

4.工程规模：围墙长度为_________米，高度为_________米。

二、工期及进度

1.工程开工日期