全屋翻新施工合同8篇.docx

全屋翻新施工合同8篇

篇1

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需要对其房屋进行全屋翻新施工，经过甲乙双方充分协商，按照平等、自愿、公平的原则，达成以下合同协议：

一、工程概况

1.工程地址：____________________。

2.房屋状况：现有房屋需要进行全屋翻新施工。

3.工程内容：包括拆除、改造、装修等工程内容，具体详见合同附件的施工图纸及工程清单。

二、合同双方

甲方（业主）：拥有房屋的合法产权，需要委托乙方进行全屋翻新施工。乙方（施工单位）：拥有合法的施工资质和经营许可，同意接受甲方的委托进行全屋翻新施工。双方应遵守国家法律法规和相关规定，履行合同义务。

三、工期和进度安排

乙方应根据施工图纸和工程清单制定详细的施工进度计划，并在施工过程中及时调整和更新。施工工期应按时完成，除遇到不可抗力的因素外，不得擅自变更工期。如有需要变更的，双方应协商达成一致意见并签署书面协议。

四、施工质量和验收标准

乙方应按照国家相关施工规范和标准进行施工，确保施工质量符合合同约定和相关标准。工程完工后，乙方应提供完整的竣工资料和验收申请。甲方应在收到验收申请后及时进行验收，并按照合同约定和相关标准对工程进行质量评估。如有质量问题，甲方有权要求乙方进行整改并重新验收。

五、合同价格和支付方式

1.本工程总价为人民币________元整（￥________元）。具体价格详见合同附件的工程预算表。

2.甲方应按照合同约定支付施工款项。支付方式为________（如分期支付、一次性支付等）。乙方应在收到款项后开具相应的发票或收据。

3.如因甲方原因导致工程停工或延期，乙方有权按照合同约定收取合理的停工损失费用或延期费用。如因乙方原因导致工程延期或质量问题，乙方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。双方应遵守诚信原则，共同维护合同的履行和双方的权益。

六、保修条款及售后服务

1.工程完工后，乙方应提供一定期限的保修服务，保修期限为____年。在保修期限内，如因施工质量问题导致的损坏或故障，乙方应负责免费维修或更换。保修期限的计算以工程竣工验收合格之日起计算。

2.乙方在保修期限内应提供售后服务，如甲方在使用过程中遇到任何问题或需要帮助，乙方应及时响应并提供解决方案。售后服务的内容、方式和期限等详见合同附件的保修条款及售后服务协议。双方应积极沟通合作，确保售后服务的质量和效果。如因乙方原因导致售后服务不到位或不达标，乙方应承担相应的违约责任和损失赔偿责任。甲方也应按照合同约定履行相关义务和责任配合乙方的售后服务工作。七、违约责任和争议解决方式：甲乙双方应遵守合同约定履行合同义务如一方违反合同约定应承担相应的违约责任并赔偿对方因此造成的损失双方应友好协商解决争议如协商不成可向有管辖权的人民法院提起诉讼八、其他约定事项：双方可根据具体情况约定其他事项如施工安全措施、文明施工要求、材料供应等具体内容详见合同附件九、合同的生效、变更和解除：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效合同未尽事宜可由双方协商补充合同变更或解除时应达成书面协议十、本合同一式两份甲乙双方各执一份具有同等法律效力

甲方（业主）：____________________（签字/盖章）

乙方（施工单位）：____________________（签字/盖章）

签订日期：____________________

鉴于甲方需要对其房屋进行全屋翻新施工，经过甲乙双方充分协商后决定签订此合同以明确双方的权利和义务及所达成的各项协议。为保证双方权益的公平与合理，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，特订立本合同协议如下：

一、工程概况与要求：

详细阐述工程的地理位置、房屋状况及翻新改造的具体要求等。包括施工图纸的设计要求、工程范围及改造的重点区域等细节问题。同时明确工程的目的和目标以及预期达到的效果。……（详细列明）……（可根据实际情况进行调整和补充）……（以下省略）……二、合同双方基本情况与资质要求：

==================

一、概述与目的

-------

篇2

甲方（业主）：____________________

乙方（施工单位）：____________________

鉴于甲方需要对现有房屋进行全面翻新改造，现委托乙方承担施工任务，经双方友好协商，达成如下协议：

一、工程概况

1.工程地址：________________________