安装工程合同书范本常用版8篇.docx

安装工程合同书范本常用版8篇

篇1

建设工程合同书

发包方（简称甲方）：_________

承包方（简称乙方）：_________

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规规定，结合工程实际情况，就工程施工承包给乙方的有关事宜，经协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1.工程名称：_________

2.工程地点：_________

3.工程承包方式：_________

4.工程范围和内容：_________

第二条工程期限

1.本工程合同总工期为：_________天。

2.本工程计划开工日期为：_________年_________月_________日，计划竣工日期为：_________年_________月_________日。

第三条工程合同总价及付款方式

1.本工程合同总价为：_________元。单价及总价在竣工结算时，据实调整。

2.甲方按工程进度的实际完成量支付工程款，具体支付时间和金额为：_________。

3.乙方在收取款项时，应提供有效的收款凭证。

第四条工程质量与验收

1.乙方应确保工程质量符合《建设工程质量监督管理规定》等相关规定。

2.甲方在工程竣工验收时，将按照《建设工程质量管理条例》等相关规定进行验收。如存在质量问题，将依法要求乙方承担相应的法律责任。

第五条甲方责任与义务

1.甲方应确保施工场地的道路畅通，施工用水、用电的供应。

2.甲方应确保施工场地的安全，并负责对施工场地的安全管理工作。在乙方施工过程中，甲方应尽量避免对乙方的施工造成干扰。

3.甲方应严格按照合同约定支付工程进度款，确保工程的顺利进行。

第六条乙方责任与义务

1.乙方应确保施工场地的清洁、整齐，避免对周围环境造成影响。在工程施工过程中，乙方应遵守甲方制定的安全规定，确保施工场地的安全。

2.乙方应严格按照合同约定进行工程施工，确保工程质量符合相关标准。在施工过程中，乙方应积极配合甲方的监督和检查，及时整改存在的问题。

3.乙方应确保施工场地的设施、设备完好，并负责对施工场地的设施、设备进行维护、保养。在工程施工过程中，乙方应尽量避免对甲方的财产造成损害。

第七条违约责任及赔偿损失

1.甲方若不按合同约定支付工程进度款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价千分之五的违约金。若甲方逾期支付工程进度款超过十五日，乙方有权停止施工，并有权要求甲方赔偿因此造成的损失。

2.乙方若不按合同约定进行工程施工，每逾期一日，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。若乙方逾期完成工程施工超过十五日，甲方有权解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。

第八条合同变更、解除及终止

1.本合同一经签订，双方应严格遵守。在合同履行过程中，如需变更合同内容，应经协商一致，并签订书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。

2.在合同履行过程中，如遇不可抗力因素导致合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。协商不成的，可依法向法院提起诉讼。

第九条其他约定事项

1.在合同履行过程中，双方应友好协商解决遇到的问题。如需终止合同，应提前书面通知对方。合同终止后，双方应友好协商解决相关事宜。协商不成的，可依法向法院提起诉讼。

2.本合同未尽事宜，由双方协商解决。协商不成的，可依法向法院提起诉讼。在诉讼过程中，双方应积极配合法院的调查取证工作。法院作出的判决、裁定等对双方具有同等法律效力。

篇2

甲方：[甲方公司名称]

乙方：[乙方公司名称]

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、公正和诚实信用的原则基础上，为确保双方权益，经友好协商，就甲方委托乙方进行安装工程项目达成如下协议：

一、合同项目概况

1.项目名称：[项目名称]

2.工程地点：[具体地址]

3.工程内容：[安装工程具体内容]

4.工程规模：[规模描述]

二、合同工期及进度安排

1.工程开工日期：XXXX年XX月XX日。

2.工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。

如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时告知对方，经协商一致后适当顺延工期。乙方应按甲方提供的时间节点完成阶段性任务。具体进度计划详见附件。

三、合同造价及付款方式

1.本工程合同总造价为人民币：[大写金额]（￥：[小写金额]）。此造价包含但不限于材料费、人工费、税费等一切相关费用。详细工程预